电力安装劳务合同 安装合同优秀
合同是适应私有制的商品经济的客观要求而出现的,是商品交换在法律上的表现形式。合同是适应私有制的商品经济的客观要求而出现的,是商品交换在法律上的表现形式。怎样写合同才更能起到其作用呢?合同应该怎么制定呢?以下是我为大家搜集的合同范文,仅供参考,一起来看看吧
电力安装劳务合同 安装合同优秀篇一
乙方:
一、项目概况
1.项目名称:众美717项目5#、7#地块。
2.项目地址:石家庄市建华南大街与南二环交叉口。
乙方确认:对于本合同约定之众美717项目5#、7#地块对应之地理位臵及规模,乙方已实地查看,对此不产生任何歧义,并对甲方提出之相关主张不存在任何异议。
二、技术要求:
三、工期:
乙方在合同签订后20 个日历日内(休息日及法定节假日合同期限不予顺延)安装完毕。
四、合同价款
本项目总价包死:210000元(大写:贰拾壹万元整),包括货物、包装、运输及装卸费、安装费、人工费、保险费、各种税费、检验、检测费、利润、税金等一切费用。本合同总价不会因任何汇率、薪金、物料价格、税率、政府取费、保险费、运输费或其他费用等波动而做出调整。上述产品乙方不得私自改变,如发现乙方私自改变或以次充好的情况,甲方有权终止合同,所造成的一切经济损失由乙方承担。
五、付款方式:
本工程无预付款。乙方进场施工,安装完毕,经甲方和监理验收合格后,甲方向乙方支付总价的70%作为进度款;经调试合格后,甲方向乙方支付总价的25%工程款;余5%作为质量保证金,质保期1年(无息)。每期付款同时乙方提供正规等值发票。
六、安装地点及运输办法:
(1)安装地点:众美717项目5#、7#地块。
(2)运输及安装费用由乙方负担。
七、品质保证:
乙方随货向甲方提供相应的卫生检测报告、质量合格证明、售后服务承诺书等相关资料。货到工地现场,由甲方及甲方委派的监理公司按照合同规定的技术标准及要求进行验收,若验收不合格,甲方有权拒收,乙方应在五日内及时免费调换合格品,期限不顺延,并承担给甲方造成的一切损失。经验收合格安装完毕后,乙方应及时通知甲方验收,所有安装工程须经甲方及监理验收合格。乙方应保证通过相关部门检测验收。
八、违约责任:
(1)由于乙方原因出现质量或不符合合同规定的问题由乙方负责无偿补修,无法补修的应无偿退换,材料进场须由甲方检质并书面同意后方可施工。
(2)产品规格,数量不符合合同规定的,乙方在接到甲方通知后按甲方的要求及时退还或补齐。
(3)乙方应按期交工。每逾一日承付违约金额为本合同总价的0.1%(如施工中确属甲方问题的或不可抗拒的自然条件的,经甲方确认,乙方不负任何责任)。逾期三日以上的,甲方有权解除合同,乙方除赔偿甲方所受损失外,另承担本合同总金额20%的违约金。
(4)甲方未按期付款,每延一日,按合同总金额的0.1%付违约金(注:属分包合同的甲方不得以业主未付工程款为由,拖欠乙方工程款,由此造成乙方的一切损失由甲方支付违约处罚金)。
(5)验收合格后货物所有权归甲方所有。
(6)对维修需求应于24小时内到现场解决,每逾期一日,乙方应承担本合同总价0.1%的违约金。且甲方有权委托其他单位维修,发生的费用由乙方承担。
(7)乙方应承担的违约金及其它费用,甲方有权在未支付款项中直接扣除。
九、甲、乙任何一方如确因不可抗力因素,不能履行本合同,应及时通知其他一方。致使本合同不能履行的,经甲方确认后,合同终止,双方互不承担违约责任。
十一、从进场安装至安装完毕,因安装施工发生的一切安全事故由乙方自行承担,甲方概不负责。
十二、合同的解除和变更
合同生效后,若因计划改变或设计变更需解除或变更合同时,要求变更的一方应及时通知对方,对方在接到通知五日内给予答复,逾期未答复视为已同意。
十三、解决合同纠纷方式:因履行本合同而发生纠纷,甲、乙双方协商解决,若协商不成,向甲方所在地人民法院起诉。
十四、本合同未尽事宜,双方方可协商签订补充协议,作为本合同有效组成部分。
十五、本合同一式陆份。甲方肆份,乙方贰份。甲、乙双字签字盖章之日有效。
十六、甲方的通讯地址为 ,邮政编码: ;乙方的通讯地址为 ,邮政编码: ;甲乙双方依此地址向对方发送相关信函文件,如一方保留地址错误或变更后未及时通知对方的,对方所发信函、文件视为已送达。
电力安装劳务合同 安装合同优秀篇二
乙方(施工单位):
依照《中华人民共和国合同法》、《电力法》、《电力供应与使用条例》、《电力建设工程施工合同范本》以及有关法律、法规等规定,为了维护供用电的公共安全,保障电力系统安全、经济、可靠的供电,就 的相关事宜,双方本着平等互利、协商一致的原则,达成如下条款,供双方信守。
一、工程概况
1、工程名称:
2、工程地点:
二、工程承包方式及内容
1、乙方承包方式: 全包 。
2、工程内容:包括低压总表1块,安装低压线路至电缆分接箱至表箱电缆,安装低压户表塑料表箱,分户表 块。
三、工程工期
1、工程时间: 年 月 日之前完成全部工程内容并检测、验收合格且正常用电。
2、工程开工条件:乙方按照用电需求完成施工,要求在 月 日前完成交付工作。
3、如遇下列情况,工期相应顺延。
(1)、由甲方原因使乙方延误工期,经甲方现场代表同意后,工期顺延。
(2)、由于气候等不可抗拒因素造成的工期延迟。
(3)、如因特殊原因不能办理工作许可手续,施工工期顺延。
四、图纸资料
1、按照甲方委托乙方的设计以及图纸要求施工。
2、甲方要求乙方严格按照建设工程施工合同执行。
五、材料设备供应
材料、设备由乙方供应。供应方必须提供生产厂家设备说明书和产品合格证,如出现安全质量问题,由乙方自行负责工程返工以及承担施工的相关费用。(具体详见《合同技术参数》)
六、工程质量
1、本工程严格按照甲方提供的具有设计资质的设计图纸或委托乙方设计并经甲方认可的要求进行。
2、乙方的施工符合国家电力行业设计、安装标准。
3、工程质量:合格工程。
七、工程价款
本工程总包价为人民币 万元。(大写: 元整)。
八、工程费用标准及结算方式
1、工程采用《20kv及以下配电网工程建设预算编制与计算标准》以及《20kv及以下配电网工程预算金额》【20__】年的定额及配套定额。
2、工程费付款方式:签订合同之日付工程款的50%,工程全部完工送电验收合格后付至工程款的100%。
九、甲方应承担的主要工作及责任
1、提供乙方办理设备迁移所需的材料,并协助乙方办理相关手续。
2、积极协助乙方处理施工过程中发生的不利于施工的外部因素。
3、提供材料的堆放场地。
4、完成施工现场场地障碍物的排除、清除,确保具备开工条件。
5、保证现场及建筑物符合安装施工的要求,施工现场满足施工运输的需要。
6、协调施工现场上的各施工企业相互交叉作业关系,及时处理有关问题。
7、甲方未按合同约定履行以上义务,则承担由此导致的费用支出,赔偿因此造成的乙方损失,延误工期根据电力部门安全程序相关规定予以顺延。
8、在设备未投入运行前,负责乙方已完成安装设备的安全保卫工作,因保卫不力造成设备偷窃,由甲方负责,乙方按照50元/天支付甲方安保费用。
9、甲方驻工地代表:联系电话:
十、乙方承担的主要工作及责任
1、根据甲方提供的设备迁移资料办理相关手续。
2、必须管理好施工材料、机械,若管理不善发生遗失、损坏,甲方均不承担任何责任。
3、严格按照设计标准施工。
4、乙方必须按规程制度和合同规定,服从甲方的现场管理及服从甲方在安全、消防等方面的管理,且自觉、积极地、无条件的接受甲方及监理单位的监督。
6、工程竣工验收合格投运正常后5个工作日内,乙方向甲方办理完毕移交手续并提供竣工资料及其它资料。
7、乙方对施工中的隐蔽工程应做好施工记录。
8、乙方负责与供电公司交接好相关事宜。
9、乙方驻工地代表:联系电话:
十一、安全施工
1、甲方应积极配合乙方做好安全设施,应对施工现场进行障碍物清理,清除施工现场及安全隐患,确保工程安全顺利进行。乙方在施工中应按有关规定采取严格的安全防护措施,保证施工安全,并承担由于自身安全措施不力造成的事故责任和因此造成的一切损失。
十二、工程竣工验收
1、竣工验收标准:《建筑安装工程施工及验收规范》、《建筑安装工程质量检验评定标准》、《建筑电气工程施工质量验收规范》、国家相关电气标准规范、施工图纸及说明,施工技术文件、施工设计要求及国家现行有关法律法规等。
2、本工程的质量保修期为:自工程竣工验收合格之日起3个月。保修期内,如发生质量问题,甲方在 当 日内通知乙方,乙方应在接到通知后 当 日内派人进行维修。否则,甲方委派他人进行维修的费用由乙方负责,并承担因维修不及时给甲方造成的损失。
十三、其他
1、本工程严禁任何形式的转包、分包,由此造成的损失全部由乙方承担,且甲方有权单方终止合同。
2、本合同经双方法定代表人或法定代表人授权代表签字、单位盖章后生效。合同的权利义务终止后,双方应当遵循诚实信用原则,履行通知、协助、保密等义务。
3、本合同在履行过程中发生争议时,由甲乙双方协商解决。协商不成的,由合同签订地法院依法裁决。本合同签订地 。
4、本合同一式四份,甲乙双方各持二份,具有同等法律效力。
甲方(盖章):乙方(盖章):
法定代表人:法定代表人:
委托代理人:委托代理人:
签订时间: 年 月 日
电力安装劳务合同 安装合同优秀篇三
乙方:
根据《中华人民共和国合同法》甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经双方友好协商,共同订立本合同。
一、 甲方职责
1、甲方根据乙方提供的资料及要求,为乙方设计工程方案,甲方应按乙方施工进度要求进行施工。提供天普170l型号铂金系列太阳能热水器。单价 /台,安装数量为 台,金额为 元。
2、甲方负责所供太阳能热水器的安装、调试与保修,保修期限主机为五年,系统自控设备及管路壹年,终身维护。每个住户入住时甲方应对住户办理交接手续和住户产品质量保修关系。
3、由于安装太阳能热水器所造成乙方楼顶瓦面损坏、漏水等事故均由甲方负责维修。安装太阳能热水器室内配管及埋管漏水造成损失及维修均由甲方负责。
二、乙方职责
1、乙方须向甲方提供与该工 程相关的资料和其它的配合合作。
2、乙方必须控制其楼顶不能安装其它品牌太阳能产品。
3、乙方用四中综合楼一、二楼的门市房顶太阳能热水器款。学校大门往北数第四户,面积约144m,每方米 元,合计 元 差价互找。
四、甲方在工程施工中应遵守工地安全规章制度,在施工中如发生安全事故及损失由甲方自己负责。
五、违约责任
1、由于甲方未按合同约定履行责任,给甲方本身造成的损失由甲方自己负责。给乙方造成的经济损失,应由甲方赔偿乙方。
2、由于乙方未按合同约定履行责任,给乙方本身造成的损失由乙方自己负责。给甲方造成的经济损失,应由乙方赔付甲方。
六、纠纷解决
执行本协议若发生争议,应由双方当事人协商解决,协商不成应向当地法院提起诉讼。
七、附侧
1、本协议一式二份,甲乙双方各执一份,双方代表签字并加盖双方公章后生效。
2、协议签订后,甲乙双方如须提出修改时,经双方协商一致后可签补充协议。
电力安装劳务合同 安装合同优秀篇四
承包方(乙方) :宏钢玻璃
因甲方在花荄原味食府店面装修工程建设过程中需购买乙方的玻璃,根据有关法律、法规的规定,甲、乙双方在平等、自愿的基础上协商一致,达成如下条款,并共同遵守执行。
1、工程名称:原味食府玻璃安装工程
2、合同内容:门柱采用8毫米黑色喷漆整体玻璃,正立面需要喷字,费用:120元/平米;门头采用5毫米黑色喷漆玻璃,费用:100元/平米;室内柱面中部茶镜刻字,费用:110元/平米;室内装饰柜隔板10毫米玻璃磨边安装,费用:80元/平米;喷漆玻璃需要喷字的部位,每平米适当补贴。
3、供货及运输方式:乙方包运输和安装,甲方在施工现场验收成品,按实收方结算。
4、材料必须达到国家合格标准,玻璃需先封釉再喷专用玻璃漆,接缝严密,打胶工整圆润,玻璃必须先封釉再喷漆,安装必须安全牢固,如因玻璃安装不牢固导致的安全责任须由乙方全部承担。
5、工期,合同签订后7天内完工
1、甲方指派 何成贵为驻工地代表,负责验收货。
2、按约定付款。
1、乙方 唐世红 为乙方代表,负责工程所有事宜。
2、乙方安全责任自负。
付款方式:在20xx 年 6 月 9 日前甲方支付乙方预付货款1000元整,完工验收合格后一周内支付至总造价的95%,余下5%尾款作为质保金,3个月后支付。
任意一方违约,违约方按给守约方造成的直接损失的2倍进行赔偿。未尽事宜双方友好协商解决,如协商无效,任何一方均可依法向安县人民法院起诉。
本合同一式两份,甲乙双方各执一份,自签订之日起生效,履行完毕后即终止。
甲方(签章): 乙方(签章):
委托代理人:
地址: 地址:
身份证号: 身份证号:
联系电话: 联系电话:
日期:年 月 日
电力安装劳务合同 安装合同优秀篇五
立协议单位:发包方: (以下简称甲方)
承包方: (以下简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建筑安装工程承包条例》及电力建设安装工程的有关规定,乙方受甲方委托,承担 配电工程的全过程承包施工,为明确双方的权利、义务和责任,经双方协商同意签订本合同。
一、工程名称:
二、工程地点:
三、工程项目单位:
四、工程内容(范围):
五、合同总价:
六、承包方式:
七、支付与结算
八、工程期限:商定工程工期自 年 月 日开工至 年 月 日竣工验收。
九、施工准备
1. 甲方:
(1) 月满足乙方施工进场的条件。
2. 乙方:
(2) 组织施工管理人员和材料、施工机械进场。
十、工程质量要求
1. 工程质量应符水电部《电力建设施工及验收暂行技术规范》;
2. 工程质量应符合本工程设计说明及施工详图。
十一、 施工与设计变更
1. 本工程有关的设计图纸、说明和有关技术资料,及设计交底和会审纪要,作为施工的有效依据,双方均不得擅自修改。
2. 如要变更设计,须经原设计单位及有关技术部门同意,双方和原设计单位共同书面签证确认后方可生效。
3. 因设计重大变更等原因造成乙方停工、返工、窝工等损失,由甲方在合同总价外按乙方实际损失予以补偿。
4. 甲乙双方对工程变更所作出的书面通知,对方应在 知即视为已被确认。
十二、 设备材料供应:工程所需的全部设备及材料均由乙方供应。
十三、 安全责任1. 乙方应在工程施工过程中,加强现场安全教育,采取必要的安全措施。
和开支,由乙方承担;甲方有提供协助抢救之责。
3. 如有必要,双方可另行签订安全协议。
十四、 工程验收
竣工验收规定及施工图纸及说明书、施工技术文件为依据。
项验收应在通知期满时开始。
其验收结果视为甲方已确认。
十五、 质量保修
1. 本工程甲方委派为项目经理,为驻工地代表;
乙方委派 为项目经理, 为驻工地代表。
为本合同的组成部分。
十七、 违约责任
1. 甲方的违约责任:
造成的实际损失。
承担责任。
万分之一偿付违约金。
2. 乙方的违约责任:
造成逾期的或未能按合同规定的工期如期完成的逾期一天按合同总价的万分之二偿付违约金。
约金外,还应赔偿甲方由此造成的实际损失.
十八、 合同争议的解决方式
人民法院提起诉讼。
清合同价款后终止。
二十、 本合同一式 4份,甲乙双方各执 2份。
甲方: 乙方: 法定代表人:
或委托代理人:
地址:
电话: