2023年挖掘机雇佣合同 挖掘机施工合同(8篇)
现今社会公众的法律意识不断增强,越来越多事情需要用到合同,合同协调着人与人,人与事之间的关系。那么合同书的格式,你掌握了吗?这里我整理了一些优秀的合同范文,希望对大家有所帮助,下面我们就来了解一下吧。
挖掘机雇佣合同 挖掘机施工合同篇一
承租方(乙方):_______________
一、租赁期间,乙方除支付甲方的设备租赁费用之外。其他所有配件费用、燃油费、维修费用、来回拖车费、看车费等全部费用由甲方承担。
二、租金付款方式
甲方修整完全部工程后,乙方一次性付清余款给甲方。
三、施工要求及工期
1、按该路现状路宽进行路基修整施工,另增加四个避车道。
2、工期为25天,即从_____年_____月_____日至______年_____月_____日止。
四、租赁期间甲方随机操作人员必须服从乙方现场施工人员的安排和指挥,尽职尽责,未经乙方同意不得擅自离岗,但乙方不得强令操作人员违章冒险作业,如因此造成事故,乙方应负全责。甲方操作人员因自身操作不当,造成事故,甲方应负全责。
五、甲方工程完工后,应提前通知乙方现场验收,作好退场准备。
六、违约责任
(一)甲方违约责任
1、甲方因使用管理不当,强令违章冒险作业,擅自拆卸等原因,造成所租机械的损坏、损失,甲方自己负全部责任。
2、甲方擅自将机械转租或擅自安排未经乙方同意的人员上机操作所造成机械事故,或利用机械进行非法活动,由此给乙方造成的经济损失或其他损失的,甲方应予赔偿,同时乙方有权解除合同。
3、如甲方中途退出不按合同修整完路基,乙方有权不支付给甲方剩余款项。
4、挖掘机在运输过程中发生任何安全事故,甲方负全部责任,与乙方无关。
七、本合同未尽事宜,经双方共同协商作出补充规定,补充规定与本合同具有同等法律效力,双方在履行本合同的过程中若发生争议,可自行协商解决,若协商不成可以申请仲裁。
八、本合同一式贰份,双方各执壹份,经双方代表签字生效。工程完工且剩余款项全部结清后,本合同自然失效。
九、本合同签字地点为:_______________
电话:_______电话:__________
签订日期:_______签订日期:__________
挖掘机雇佣合同 挖掘机施工合同篇二
挖掘机,又称挖掘机械(excavating machinery),是用铲斗挖掘高于或低于承机面的物料,并装入运输车辆或卸至堆料场的土方机械。挖掘机挖掘的物料主要是土壤、煤、泥沙以及经过预松后的土壤和岩石。从近几年工程机械的发展来看,挖掘机的发展相对较快,挖掘机已经成为工程建设中最主要的工程机械之一。 挖掘机最重要的三个参数:操作重量(质量),发动机功率和铲斗斗容。
签订日期:________年________月________日
甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》的有关规定,按照平等互利的原则,经过双方协商,就乙方向甲方承租设备特签订本合同。
一、甲方为乙方提供_______________式挖掘机_______台。
二、本设备仅限于在________________________,用于_____________________施工。
三、甲方拥有对租赁设备的所有权,乙方仅在租赁期内在本合同规定的范围内拥有该租赁设备的使用权。
四、甲方为该设备配备操作手______人,食宿由乙方负责。
五、设备的租赁费按吨位(每吨_____元)计算,每月根据操作手的工作统计表,必须由乙方签字(盖章)方可生效。月底统一结算。
六、设备每次的进场和出场费用全部由_______方负担。
七、甲方收取乙方保证金____________元,作为履行本合同的保证。
承租方(乙方): 出租方(甲方):
法定代表人: 法定代表人:
委托代理人: 委托代理人:
地 址: 地 址:
电 话: 电 话:
开 户 行: 开 户 行:
帐 号: 帐 号:
挖掘机雇佣合同 挖掘机施工合同篇三
乙方(买方):
一、该合同标的物属甲、乙双方秉承遵循法律法规的前提下自愿交易,自由买卖。
二、该两台二手挖机型号为:
1、小松pc360-7me一台
2、小松pc300-7/tr300一台(含配套破碎器一台)
三、该合同内标的`物在合同签订、买卖手续办理结束之日以前的任何债权债务、经济纠纷、民事纠纷、交通事故、交通违法等事宜,所有责任由甲方负责。
三、该合同内标的物在合同签订、买卖手续办理结束之日以后的任何债权债务、经济纠纷、民事纠纷、交通事故、交通违法等事宜,所有责任由乙方负责。
四、机械手续双方当面看清,(手续只有购机发票复印件4张;pc360-7me合同复印件一份、液压破碎锤质量保证书复印件1张、服务报告复印件1张,无其它任何资料)。
五、购机款项以双方约定的两种付款方式进行:
1、现金人民币: ,由乙方(陈金成)名下人员的个人账户转入到甲方财务人员个人账户,甲方并已确认收到该款项。
2、因甲方欠乙方股权转让款未付清,剩余未付挖机购买款,甲方在乙方股权转让款内扣除,该款项不计利息。
六、甲乙双方如有一方反悔,则必须向另一方赔偿违约金 元。
七、挖掘机、破碎器外况及发动机状况程度乙方自行了解清楚,签字购买后甲方不负任何责任。
八、此协议属双方自愿协议,一式两份,甲、乙双方各执一份,签字即生效,并承担法律责任。如有任何分歧双方友好协商解决,解决不了,双方均可通过法律程序解决。
甲方: 乙方:
甲方代表: 乙方代表:
联系电话: 联系电话:
身份证号: 身份证号:
地址: 地址:
年 月 日
挖掘机雇佣合同 挖掘机施工合同篇四
设备接收方:(乙方)身份证号码:
现经甲乙双方共同商定达成如下协议:
(1)因甲方设备多余,现转让台给乙方,工作小时出厂编号为,经乙方负责人及技术人员现场看机试机后,甲乙双方达成协商价为人民币:()大写:(),乙方本着互相信任的情况下预付现金人民币:()于________年____月____日将车提走,如在订金预付时间范围内甲方把货物处理他人或其它原因不卖给乙方,甲方将承担订金的3倍作为违约金,赔偿给乙方的作为损失。
(2)甲方出售该设备提供该机:出厂合格证、购机发票、进口设备提供、进口报关单等有效证价。
(3)如该机是甲方偷盗或来路不明的`甲方将负全部法律责任。
(4)如合格证、购机发票或者进口报关单丢失,需在当地机关或者派出所开据证明。证明该设备属甲方所有,如甲方以前和他人或合伙人有经济纠纷产权问题将与乙方无关。
(5)甲方若购机在xx按揭款未缴纳完,私自出售给乙方后,xx要追缴任何尾款补清由乙方负责人,如出售给乙方后是甲方的原因,比如,甲方尾款未付清造成g卫星定位系统机后所造成的任何损失等误工费均由甲方负责赔偿。
(6)甲方在自己的场地上负责该机设备安全装上乙方的运输车上,保证乙方顺利离开,乙方将一次付清余款,该机产权属乙方所有。
(7)为了双方共同遵守特订立此协议,甲方需提供身份证复印件附合同上。
(8)此协议一式两份,甲乙双方各执一份,按手印后立即生效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
挖掘机雇佣合同 挖掘机施工合同篇五
供货人:
第一条产品名称:挖掘机规格:型号:品牌:价款:
第二条验收方法:
第三条货款付款办法:
第四条交货规定
1.交货方式:
2.交货地点:
3.交货日期:
第五条甲、乙任何一方如要求全部或部分注销合同,必须提出充分理由,经双方协商提出注销合同一方须向对方偿付注销合同部分总额__%的补偿金。
第十条本合同所订一切条款,甲、乙任何一方不得擅自变更或修改。如一方单独变更、修改本合同,对方有权拒绝,并要求单独变更、修改合同一方赔偿一切损失。
第十一条甲、乙任何一方如确因不可抗力的原因,不能履行本合同时,应及时向对方通知不能履行或须延期履行,部分履行合同的理由。在取得有关机构证明后,本合同可以不履行或延期履行或部分履行,并全部或者部分免予承担违约责任。
1、提交仲裁委员会〔仲裁委员会〕仲裁
2、依法向人民法院起诉。
第十三条本合同自双方签章之日起生效,并按本合同规定将货款结算以后作废。
第十四条本合同在执行期间,如有未尽事宜,得由甲乙双方协商,另订附则附于本合同之内,所有附则在法律上均与本合同有同等效力。
第十五条本合同一式___份,由甲、乙双方各执__份。
订立挖掘机买卖合同人:
甲方:乙方:
地址:地址:
电话:电话:
年月日
挖掘机雇佣合同 挖掘机施工合同篇六
购货人: (以下简称甲方)
供货人: (以下简称乙方)
第一条产品名称:挖掘机规格: 型号: 品牌: 价款:
第二条验收方法:
第三条货款付款办法:
第四条交货规定
1、交货方式:
2、交货地点:
3、交货日期:
第五条甲、乙任何一方如要求全部或部分注销合同,必须提出充分理由,经双方协商提出注销合同一方须向对方偿付注销合同部分总额的补偿金。
第十条本合同所订一切条款,甲、乙任何一方不得擅自变更或修改。如一方单独变更、修改本合同,对方有权拒绝,并要求单独变更、修改合同一方赔偿一切损失。
第十一条甲、乙任何一方如确因不可抗力的原因,不能履行本合同时,应及时向对方通知不能履行或须延期履行,部分履行合同的理由。在取得有关机构证明后,本合同可以不履行或延期履行或部分履行,并全部或者部分免予承担违约责任。
1、提交仲裁委员会〔仲裁委员会〕仲裁;
2、依法向人民法院起诉。
第十三条本合同自双方签章之日起生效,并按本合同规定将货款结算以后作废。
第十四条本合同在执行期间,如有未尽事宜,得由甲乙双方协商,另订附则附于本合同之内,所有附则在法律上均与本合同有同等效力。
第十五条本合同一式___份,由甲、乙双方各执__份。
订立挖掘机买卖合同人:
甲方: 乙方:
地址: 地址:
电话: 电话:
年 月 日
挖掘机雇佣合同 挖掘机施工合同篇七
一、该合同标的物属甲、乙双方秉承遵循法律法规的前提下自愿交易,自由买卖。
二、该两台二手挖机型号为:
1、小松pc360-7me一台
2、小松pc300-7/tr300一台(含配套破碎器一台)
三、该合同内标的物在合同签订、买卖手续办理结束之日以前的任何债权债务、经济纠纷、民事纠纷、交通事故、交通违法等事宜,所有责任由甲方负责。
三、该合同内标的物在合同签订、买卖手续办理结束之日以后的任何债权债务、经济纠纷、民事纠纷、交通事故、交通违法等事宜,所有责任由乙方负责。
四、机械手续双方当面看清,(手续只有购机发票复印件4张;pc360-7me合同复印件一份、液压破碎锤质量保证书复印件1张、服务报告复印件1张,无其它任何资料)。
五、购机款项以双方约定的两种付款方式进行:
1、现金人民币: ,由乙方(陈金成)名下人员 的个人账户转入到甲方 财务人员 个人账户,甲方并已确认收到该款项。
2、因甲方欠乙方股权转让款未付清,剩余未付挖机购买款 ,甲方在乙方股权转让款内扣除,该款项不计利息。
六、甲乙双方如有一方反悔,则必须向另一方赔偿违约金 元。
七、挖掘机、破碎器外况及发动机状况程度乙方自行了解清楚,签字购买后甲方不负任何责任。
八、此协议属双方自愿协议,一式两份,甲、乙双方各执一份,签字即生效,并承担法律责任。如有任何分歧双方友好协商解决,解决不了,双方均可通过法律程序解决。
甲方: 乙方:
甲方代表: 乙方代:
联系电话: 联系电话:
身份证号: 身份证号:
地 址: 地 址:
年 月 日
挖掘机雇佣合同 挖掘机施工合同篇八
范x购货人: (以下简称甲方)供货人: (以下简称乙方)
第一条产品名称:挖掘机规格: 型号: 品牌: 价款:
第二条验收方法:
第三条货款付款办法:
第四条交货规定
1.交货方式:
2.交货地点:
3.交货日期:
第五条甲、乙任何一方如要求全部或部分注销合同,必须提出充分理由,经双方协商提出注销合同一方须向对方偿付注销合同部分总额__%的补偿金。
第十条本合同所订一切条款,甲、乙任何一方不得擅自变更或修改。如一方单独变更、修改本合同,对方有权拒绝,并要求单独变更、修改合同一方赔偿一切损失。
第十一条甲、乙任何一方如确因不可抗力的原因,不能履行本合同时,应及时向对方通知不能履行或须延期履行,部分履行合同的理由。在取得有关机构证明后,本合同可以不履行或延期履行或部分履行,并全部或者部分免予承担违约责任。
1、提交仲裁委员会〔仲裁委员会〕仲裁;
2、依法向人民法院起诉。
第十三条本合同自双方签章之日起生效,并按本合同规定将货款结算以后作废。
第十四条本合同在执行期间,如有未尽事宜,得由甲乙双方协商,另订附则附于本合同之内,所有附则在法律上均与本合同有同等效力。
乙方:地址:
地址:电话: