附属工程合同版本(通用17篇)
合同协议是双方共同遵守的规则,有效维护了商务交易的正常秩序。若有需要,可以参考下方的合同协议模板,根据自身需求进行修改。
附属工程合同
依照《xxx合同法》、《xxx建筑法》及其有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的`原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本协议。
第一条工程概况。
一、工程名称:临江镇昆仑初级中学学生宿舍附属工程。
二、工程地点:校园内。
三、承包范围:
(一)工程承包内容:
1、新建围墙。
2、围墙外水沟。
3、拆除水塔、水槽。
4、新建水槽。
5、安装水管及水龙头。
6、学生宿舍的窗子安装挡雨棚。
7、原水塔、水槽处及周边的地面硬化。
(二)工程量和计价办法。
1、新建围墙按高、每隔2米加柱和两面粉糊进行施工,每米长按元计价,共计48米工价及运费.
2、学生宿舍围墙外水沟,加盖板,盖板厚度为米,每米元,长35米造价是5600元。
(1)拆除旧水塔、水槽工价及运费4200元。
(2)新建水槽靠围墙边砌,长5米,高米。造价元。
(3)安装水槽水管大小为每隔共计个,连通进出水管,小计。
(4学生宿舍的窗子安装铝合金雨棚,长米,宽米,每米105元,共计长63米,造价6615元。
(5)原水塔、水槽处及周边的地面硬化8公分厚,每平方米65元,估计为220平方米,计14300元.
(6)校内新做水沟米,加盖板,盖板厚度为元,长20米造价是5000元.
3、总价约为:59535元。具体结算以各项实际完成工程量为准核算。
四、承包方式:包工包料。
五、工期:本工程自20______年7月20日开工,于20______年8月20日竣工。
第二条甲方工作。
一、开工前2天,向乙方提供经确认的施工资料或做法说明,并向乙方进行施工现场交底。向乙方提供施工所需的水、电等设备,并说明使用注意事项。办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。
二、指派张立新为甲方代表,负责合同履行并对工程质量、进度进行监督检查,联系协同办理验收、变更、登记及其他有关事项的手续。
第三条乙方工作。
一、乙方委派汪其驻工地代表,负责合同履行。按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜。
二、严格执行施工规范、安全操作规程、安全规定、环境保护规定。严格按学校要求或作法说明进行施工,做好各项质量检查记录,参加竣工验收。
三、遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定,妥善保护好施工现场周围建筑、设备管线、校园设施不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾清运等工作,处理好施工过程中的安全隐患。
四、工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。
第四条关于工期及安全责任的约定。
一、甲方若要求乙方工期提前竣工时,应征得乙方同意。
二、因甲方原因造成乙方不能按期完成工程,则工期顺延。
三、因乙方责任,不能按期开工或中途无故停工,影响工期的,工期不顺延,乙方负责经济损失。
四、因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水及不可抗自然因素影响,导致停工工期相应顺延。
五、施工过程中若出现安全事故,造成的政治、经济等责任一概由乙方负责。
附属工程合同
甲方:
乙方:
根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》、《宁波神化国际物流仓储中心厂区工程施工总合同》等有关规定,经过双方友好协商,为确保竖向工程质量和进度控制。明确各方在施工过程中的权利、义务和经济责任,特订立本合同,望双方共同遵守。
2、工程地点:
3、建设单位:
4、承包范围:
1、承包方式:
2、总价暂定万元,计价规则参见总包合同,最终以审计审核为准。
(一)、结算方法。
1、工程预算编制依据:同总合同条款。
2、乙方按建设方最终审计结算价为依据,向甲方上交结算总价,税金甲方代缴,工程决算编制由乙方负责。
(二)、付款方式及形式。
1、本工程按当期工程量依据总合同同比例支付进度款。工程通过竣工验收合格,甲方收到建设单位结算总价款的95%时,甲方支付乙方应得到结算款(工程造价5%的保修金按保修条款预定暂扣)。结算时,乙方提供总价的40%人工工资清单,开具劳务发票,剩余部分以材料发票抵充。
2、本工程质量保修金为结算总价的5%,保修期二年;在保修期内,由于施工质量原因发生的缺陷或质量事故均由乙方负责;保修期满后15天内无息返还。
本工程施工工期要求为:工程年月底竣工(具体满足业主要求),工期延误按元/天处罚。
1、乙方在施工中,应严格遵守安全操作规程和文明施工要求进行,安全管理按照施工总合同《浙江省二建建设集团公司安全生产奖条例》的规定执行,切实做到安全生产。
2、如由乙方原因造成的安全事故,一切责任与费用均由乙方自负。
3、施工中乙方应严格遵守场内文明施工有关条例,做到文明施工,场外保证交通安全以及道路清洁等。
(一)、甲方职责。
1、参与质量、进度等管理监督工作;
2、参与资料整理验收、盖章工作;
3、履行总包职责并完成建设方指定的其它工作;
(二)、乙方职责。
1、乙方必须按图纸和甲方的施工方案要求施工,接收甲方在技术、质量、安全等各方面的监督和配合监理验收与整改,施工时不得任意更改,确保工程质量满足设计要求。
2、乙方应服从甲方正常范围的调度和安排,反之,甲方有权终止合同,由此引起的经济损失和工期延误,乙方应承担所有责任。
3、乙方在施工中不得碰撞或弄脏已完工程,因此造成需试验、修补、返工、清理、延误工期等一切费用均由乙方承担。
1、乙方施工人员进场施工时,应做到三证齐全,严禁无证上岗。
2、本合同未尽事宜,各方可参照上级有关规定协商解决。如协商不成,由经济合同仲裁或向甲方所在地法院起诉。
3、本合同壹式陆份,其中甲方执肆份,甲方执贰份,双方代表签字后生效,款项付清同时合同终止。
甲方(盖章):
代表(签字):
乙方:
代表(签字):
签订日期:年月日
附属工程合同
依照《xxx合同法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则,双方就_________________工程施工事项协商一致,特订立本协议。
1、工程名称:_________________。
2、工程地点:_________________。
3、工程内容:详见招标文件。
4、工程期限:日历____日。
工程施工工期:自甲方通知进场施工开始计算工期,总工期60天。每拖延一天,乙方需支付甲方每日_________________元违约金。
在施工过程中,如遇下列情况则顺延工期,具体顺延期限通过双方及时协商,并以书面形式确定:
因自然灾害或人力不能抗拒的原因被迫停工者;
因甲方提出的工程变更以至延长工期者;
因甲方原因造成乙方被迫停工或不能顺利施工者。
5、工程承包方式:本工程采用施工总承包,并采用固定总价包干,包工包料。工程量如有变更,按照投标文件中的单价进行合同价调整(详见招标文件和投标报价书)。
6、工程价款:通过公开竞标本工程价款(大写)_________________元人民币。
2、甲乙双方协商一致确定的其他相关书面协议或纪要;
3、招标文件;
4、投标报价书;
5、施工图纸;
6、工程变更通知单;
7、国家关于工程施工的标准、规范和其它有关技术资料、技术要求。
1、甲方驻工地代表:_________________。
2、乙方驻工地代表:_________________。
3、监理方代表:_________________。
1、甲方工作。
施工场地具备开工条件;
外部施工环境协调,内部工程质量、安全、进度管理;
按节点支付工程款;
2、乙方工作。
工程成品保护、施工场地周围建筑物、地下管线保护;
服从甲方项目部和现场监理工程师的监督、管理,及时提供进场材料设备出厂证明、合格证、说明书和质保书等并按要求及时进行材料、设备等的报验。
1、付款方式(以招标文件为准)。
根据施工图,实行总价包干,单价不调整,施工时工程量有变动的,按规定调整。
工程竣工验收再付至合同造价的_________________%;
工程结算办理完毕再付总结算造价的_________________%;
2、工程竣工验收合格后,双方按合同约定办理结算。
1、乙方应有关规范施工,并确保验收;
乙方停工整改、缓发工程进度款,情节严重的甲方有权勒令乙方无条件退场,并承担由此造成一切损失。
1、保修内容:所施工的全部内容;
2、保修期:土建工程保修一年;水电设备保修二年;苗木绿化管护期一年。
3、保修责任:在保修期间发生由于乙方施工质量或绿化苗木出现的问题由乙方负责维修,并赔偿造成的损失,如使用不合格材料,乙方承担造成所有经济损失。
1、在乙方提请竣工验收后,甲方无正当的理由不组织工程验收,每日支付延迟验收违约金______元。
2、甲方无正当理由拒付工程款的,每月赔偿_________________元迟延付款违约金。
3、乙方未按清单所示的产品(苗木)名称、型号、规格、品牌、产地等提供,私自变更的,甲方有权拒收设备并要求乙方偿付货款总值%的违约金。
4、乙方施工期间达不到质量标准、不满足甲方进度要求的,甲方有权要求乙方偿付工程款总值________%的违约金,并承担由此造成的相关损失,乙方偿付了违约金后和损失费后,不免除其他其继续按甲方要求完成工程的义务。
5、如乙方施工拖延导致甲方交房延期的,由此造成的延期交房损失由乙方予以赔偿。
1、合同一式四份,甲乙双方各执贰份;
2、本合同自双方签字盖章之日起生效,在本合同约定的全部工程竣工验收并结清余款后自行失效。
1、如有特别情况或未尽事宜,双方根据实际情况拟定附则条款,作为本合同之附件。
2、根据需要,甲方有权进行设计变更,若因变更给乙方造成损失,乙方应在接到变更通知后7日内书面提出赔偿报告,否则甲方视为乙方无损失。
3、本协议在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,解决不成交由甲方所在地判决。
4、其他未尽事宜双方可另行商定。
甲方:_________________(盖章)。
乙方:_________________(盖章)。
________年____月____日。
附属工程合同
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本协议。
第一条工程概况。
一、工程名称:临江镇昆仑初级中学学生宿舍附属工程。
二、工程地点:校园内。
三、承包范围:
(一)工程承包内容:
1、新建围墙。
2、围墙外水沟。
3、拆除水塔、水槽。
4、新建水槽。
5、安装水管及水龙头。
6、学生宿舍的窗子安装挡雨棚。
7、原水塔、水槽处及周边的地面硬化。
(二)工程量和计价办法。
1、新建围墙按2.8高、每隔2米加柱和两面粉糊进行施工,每米长按元计价,共计48米工价及运费.
2、学生宿舍围墙外水沟,加盖板,盖板厚度为米,每米元,长35米造价是5600元。
(1)拆除旧水塔、水槽工价及运费4200元。
(2)新建水槽靠围墙边砌,长5米,高0.8米。造价元。
(3)安装水槽水管大小为每隔共计个,连通进出水管,小计。
(4学生宿舍的窗子安装铝合金雨棚,长2.4米,宽0.6米,每米105元,共计长63米,造价6615元。
(5)原水塔、水槽处及周边的地面硬化8公分厚,每平方米65元,估计为220平方米,计14300元.
(6)校内新做水沟米,加盖板,盖板厚度为元,长20米造价是5000元.
3、总价约为:59535元。具体结算以各项实际完成工程量为准核算。
四、承包方式:包工包料。
五、工期:本工程自20______年7月20日开工,于20______年8月20日竣工。
第二条甲方工作。
一、开工前2天,向乙方提供经确认的施工资料或做法说明,并向乙方进行施工现场交底。向乙方提供施工所需的水、电等设备,并说明使用注意事项。办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。
二、指派张立新为甲方代表,负责合同履行并对工程质量、进度进行监督检查,联系协同办理验收、变更、登记及其他有关事项的手续。
第三条乙方工作。
一、乙方委派汪其驻工地代表,负责合同履行。按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜。
二、严格执行施工规范、安全操作规程、安全规定、环境保护规定。严格按学校要求或作法说明进行施工,做好各项质量检查记录,参加竣工验收。
三、遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定,妥善保护好施工现场周围建筑、设备管线、校园设施不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾清运等工作,处理好施工过程中的安全隐患。
四、工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。
第四条关于工期及安全责任的'约定。
一、甲方若要求乙方工期提前竣工时,应征得乙方同意。
二、因甲方原因造成乙方不能按期完成工程,则工期顺延。
三、因乙方责任,不能按期开工或中途无故停工,影响工期的,工期不顺延,乙方负责经济损失。
四、因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水及不可抗自然因素影响,导致停工工期相应顺延。
五、施工过程中若出现安全事故,造成的政治、经济等责任一概由乙方负责。
六、乙方对施工人员应经常进行安全教育,采取严格的安全防护措施,施工区域必须与教学区域隔离,修建围墙时施工区域必须用隔离网与校外的区域隔离,及若不能完全分离的,应安排专人看护和维护秩序,防患于未然,乙方应承担施工过程中由于自己安全措施不力造成的安全及伤亡事故的全部责任。
第五条关于工程质量及验收的约定。
二、由于乙方原因造成质量事故,其返工费用由乙方承担,工期不顺延。
三、工程竣工后,乙方应通知甲方验收。
第六条关于工程价款及付款方式的约定。
一、采用包工包料方式。
二、合同价款:由甲方验收核准工程量后结合双方约定的各项单价作为合同总价。材料费、工价等费用不因市场价格变化而变动。
三、经验收合格,交清相关资料和建安票据,上级专项经费拨到学校后,学校按上级相关要求拨付到乙方账户。
第七条关于材料供应的约定。
一、凡由乙方采购的材料、设备,如不符合质量要求或规格有差异,应禁止使用。若已使用,对工程造成的损失由乙方负责。
二、材料设备应附有出厂合格证,如一方对材料设备有异议应进行检验。如检验合格,检验费用由持有异议一方承担,否则由采购方承担。
第八条附则。
一、本协议一式三份,甲方乙方各执一份,学校上级主管部门一份。
二、本合同履行完成后自行终止。
第九条未尽事宜可经甲乙双方协商解决。
甲方(盖章):
乙方(盖章):
甲方法人代表签字:______。
乙方代表签字:______。
时间:年月日。
时间:年月日。
农村附属工程合同
依照《_合同法》及其他有关法律、法规,双方就宁强县保障性住房汉源新居住宅小区1、2号楼附属工程协商一致,订立本合同。
砼地面、砼路面、砼化粪池、砼管道铺设、检查井等零星工程。
包工包料大包干。
(一)甲方责任:
1、负责处理施工过程中涉及相关单位的协调工作为乙方创造良好的施工条件。
2、按确定的工程规模,负责建设资金的拨付。
3、现场进行指导和质量监督检查。
(二)乙方责任:
1、严格遵守有关施工技术规范和标准,保证工程质量按期完成建设任务。
2、服从甲方派驻代表指导和监督。
工程施工质量达到国家验收合格标准。
该工程项目于________年____月____日开始动工,________年____月____日完工,总历时天数为________天。
乙方在施工中要加强安全生产责任制,做好安全防范,规范操作。做好现场工地安全警示标牌的设置,一旦发生安全事故,责任和损失全部由乙方承担,甲方概不负责。
1、工程总价款:按完工后的实际工程量(工程签证单)结算。
2、该项工程完工验收后,一个月内付清全部价款。
3、施工过程中发生工程量或项目增减,经甲、乙双方签字认可,进入工程结算。
1、双方未尽事项,可在施工过程中协商处理。
2、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,双方代表签字盖章之日起生效。
甲方:_________________。
乙方:_________________。
________年____月____日。
附属工程合同
甲方:
乙方:
依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规,双方就宁强县保障性住房汉源新居住宅小区1、2号楼附属工程协商一致,订立本合同。
一、 工程建设内容:砼地面、砼路面、砼化粪池、砼管道铺设、检查井等零星工程。
二、 承包方式:包工包料大包干。
三、 双方责任:
(一) 甲方责任:
1、 负责处理施工过程中涉及相关单位的协调工作为乙方创造良好的施工条件。
2、 按确定的工程规模,负责建设资金的拨付。
3、 现场进行指导和质量监督检查。
(二) 乙方责任:
1、 严格遵守有关施工技术规范和标准,保证工程质量按期完成建设任务。
2、 服从甲方派驻代表指导和监督。
四、 质量要求:工程施工质量达到国家验收合格标准
五、 工期要求:该工程项目于月日开始动工, 年 月 日完工,总历时天数为 天。
六、 安全要求:
乙方在施工中要加强安全生产责任制,做好安全防范,规范操作。做好现场工地安全警示标牌的设置,一旦发生安全事故,责任和损失全部由乙方承担,甲方概不负责。
七、 价格及付款办法:
1、 工程总价款:按完工后的实际工程量(工程签证单)结算。
2、 该项工程完工验收后,一个月内付清全部价款。
3、 施工过程中发生工程量或项目增减,经甲、乙双方签字认可,进入工程结算。
八、 双方未尽事项,可在施工过程中协商处理。
九、 本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,双方代表签字盖章之日起生效。
甲方:
代表:
乙方:
代表:
附属工程合同
发包人:(简称甲方)。
承包人:胡忠元(简称乙方)。
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本附属工程施工事项协商一致,订立本协议:
一、工程概况。
工程内容:平土、地面硬化、围墙等。
二、工期。
开工日期:2012年7月26日,竣工日期:2012年8月25日,如工期每延误一天按工程总造价的5%收取延期费。
三、质量标准和施工要求:质量合格。
施工要求:垫层10公分压实,15公分c20混凝土捣实找平压光。院内12公分c20捣实找平压光。围墙地梁240×300,围墙高3米,上面插碎玻璃(具体见施工说明)。
四、合同价款:12万元。
工程按2006年消耗量定额和实际工程量为依据结算。
五、工程付款方式“。
1、经审计结算后。由乙方开具税务发票,待按规定留足质保金5%外,工程款一次付清。
2、审计费由乙方承担。
六、保质期一年。
七、乙方在施工过程中必须保证安全,并办理相关手续、保险,如发生安全事故一切责任均由乙方承担。
八、本协议一式肆份,甲方叁份,乙方壹份,在施工过程中。
如有什么争议,双方协商解决。
甲方:
乙方:
二0xx年七月十一日。
附属工程合同
甲方:
乙方:
根据《xxx合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》、《宁波神化国际物流仓储中心厂区工程施工总合同》等有关规定,经过双方友好协商,为确保竖向工程质量和进度控制。明确各方在施工过程中的权利、义务和经济责任,特订立本合同,望双方共同遵守。
1、工程名称:
2、工程地点:
3、建设单位:
4、承包范围:
1、承包方式:
2、总价暂定万元,计价规则参见总包合同,最终以审计审核为准。
(一)、结算方法。
1、工程预算编制依据:同总合同条款。
2、乙方按建设方最终审计结算价为依据,向甲方上交结算总价,税金甲方代缴,工程决算编制由乙方负责。
(二)、付款方式及形式。
1、本工程按当期工程量依据总合同同比例支付进度款。工程通过竣工验收合格,甲方收到建设单位结算总价款的95%时,甲方支付乙方应得到结算款(工程造价5%的保修金按保修条款预定暂扣)。结算时,乙方提供总价的40%人工工资清单,开具劳务发票,剩余部分以材料发票抵充。
2、本工程质量保修金为结算总价的5%,保修期二年;在保修期内,由于施工质量原因发生的缺陷或质量事故均由乙方负责;保修期满后15天内无息返还。
本工程施工工期要求为:工程年月底竣工(具体满足业主要求),工期延误按元/天处罚。
1、乙方在施工中,应严格遵守安全操作规程和文明施工要求进行,安全管理按照施工总合同《浙江省二建建设集团公司安全生产奖条例》的规定执行,切实做到安全生产。
2、如由乙方原因造成的安全事故,一切责任与费用均由乙方自负。
3、施工中乙方应严格遵守场内文明施工有关条例,做到文明施工,场外保证交通安全以及道路清洁等。
(一)、甲方职责。
1、参与质量、进度等管理监督工作;
2、参与资料整理验收、盖章工作;
3、履行总包职责并完成建设方指定的其它工作;
(二)、乙方职责。
1、乙方必须按图纸和甲方的施工方案要求施工,接收甲方在技术、质量、安全等各方面的监督和配合监理验收与整改,施工时不得任意更改,确保工程质量满足设计要求。
2、乙方应服从甲方正常范围的调度和安排,反之,甲方有权终止合同,由此引起的经济损失和工期延误,乙方应承担所有责任。
3、乙方在施工中不得碰撞或弄脏已完工程,因此造成需试验、修补、返工、清理、延误工期等一切费用均由乙方承担。
1、乙方施工人员进场施工时,应做到三证齐全,严禁无证上岗。
2、本合同未尽事宜,各方可参照上级有关规定协商解决。如协商不成,由经济合同仲裁或向甲方所在地法院起诉。
3、本合同壹式陆份,其中甲方执肆份,甲方执贰份,双方代表签字后生效,款项付清同时合同终止。
甲方(盖章):
代表(签字):
乙方:
代表(签字):
签订日期:年月日
室外附属工程施工合同
甲方:
乙方:
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》的有关规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方结合本工程具体情况协商一致,订立本合同:
一、工程概况。
1、工程名称:星河城小区一期工程。
2、工程地点:滁州市来安县。
3、工程内容:
1)检查井施工,浇筑垫层、砌筑检查井、检查井内粉刷、井盖安装等(检查井砌筑高度按照设计要求,)。
2)管道井预埋施工,管下面铺设细砂、管顶面铺设细砂。
3)雨水排水路边水口,包括铺设过水横管。
注:如有设计变更需按照设计变更后图纸施工。
二、合同价款及支付方法。
1、工程计量单价:
1)检查井砌筑150元/个。
2)管道井预埋12元/米。
3)雨水排水路边水口60元/个。
2、工程款支付:
本工程不付预付款,年底付工程量的40%,工程竣工验收合格后,甲方于一个月内一次性付给乙方剩余的款项。
三、承包方式。
乙方采取半包方式承包,负责全部工程范围内的人工、质量、工期、安全。
四、工程质量。
乙方需安排技术负责人在现场管理施工的质量、安全及进度并配合好甲方的工作,服从甲方的管理制度;所施工的工程项目按照现行工程施工质量验收标准必须达到合格标准。
五、双方责任和义务。
1、甲方负责与其他各施工方协调工作。
2、负责及时组织对以上工程的验收工作。
3、乙方应遵守各项规章制度,保证安全生产、文明施工,保质保量如期完成施工内容。
4、乙方应组织安全生产,搞好施工过程中的各项安全工作,若发生安全事故由乙方全权承担。
5、工程交付后,由施工质量方面的原因引起的质量维修由乙方负责。
六、其它。
1、本合同一式两份,双方各执一份,合同自签字盖章后生效。
2、本合同未尽事宜,甲、乙双方在友好合作的基础上另行签订补充协议,并与本协议一并生效。
甲方:乙方:
年月日年月日。
附属工程合同
依照《xxx合同法》及其他有关法律、法规,双方就宁强县保障性住房汉源新居住宅小区1、2号楼附属工程协商一致,订立本合同。
砼地面、砼路面、砼化粪池、砼管道铺设、检查井等零星工程。
包工包料大包干。
(一)甲方责任:
1、负责处理施工过程中涉及相关单位的协调工作为乙方创造良好的施工条件。
2、按确定的工程规模,负责建设资金的拨付。
3、现场进行指导和质量监督检查。
(二)乙方责任:
1、严格遵守有关施工技术规范和标准,保证工程质量按期完成建设任务。
2、服从甲方派驻代表指导和监督。
工程施工质量达到国家验收合格标准。
该工程项目于________年____月____日开始动工,________年____月____日完工,总历时天数为________天。
乙方在施工中要加强安全生产责任制,做好安全防范,规范操作。做好现场工地安全警示标牌的设置,一旦发生安全事故,责任和损失全部由乙方承担,甲方概不负责。
1、工程总价款:按完工后的实际工程量(工程签证单)结算。
2、该项工程完工验收后,一个月内付清全部价款。
3、施工过程中发生工程量或项目增减,经甲、乙双方签字认可,进入工程结算。
1、双方未尽事项,可在施工过程中协商处理。
2、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,双方代表签字盖章之日起生效。
甲方:_________________。
乙方:_________________。
________年____月____日。
路基附属工程合同
依照《_合同法》、《_建筑法》及其有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的`原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本协议。
第一条工程概况。
一、工程名称:临江镇昆仑初级中学学生宿舍附属工程。
二、工程地点:校园内。
三、承包范围:
(一)工程承包内容:
1、新建围墙。
2、围墙外水沟。
3、拆除水塔、水槽。
4、新建水槽。
5、安装水管及水龙头。
6、学生宿舍的窗子安装挡雨棚。
7、原水塔、水槽处及周边的地面硬化。
(二)工程量和计价办法。
1、新建围墙按高、每隔2米加柱和两面粉糊进行施工,每米长按元计价,共计48米工价及运费.
2、学生宿舍围墙外水沟,加盖板,盖板厚度为米,每米元,长35米造价是5600元。
(1)拆除旧水塔、水槽工价及运费4200元。
(2)新建水槽靠围墙边砌,长5米,高米。造价元。
(3)安装水槽水管大小为每隔共计个,连通进出水管,小计。
(4学生宿舍的窗子安装铝合金雨棚,长米,宽米,每米105元,共计长63米,造价6615元。
(5)原水塔、水槽处及周边的地面硬化8公分厚,每平方米65元,估计为220平方米,计14300元.
(6)校内新做水沟米,加盖板,盖板厚度为元,长20米造价是5000元.
3、总价约为:59535元。具体结算以各项实际完成工程量为准核算。
四、承包方式:包工包料。
五、工期:本工程自20______年7月20日开工,于20______年8月20日竣工。
第二条甲方工作。
一、开工前2天,向乙方提供经确认的施工资料或做法说明,并向乙方进行施工现场交底。向乙方提供施工所需的水、电等设备,并说明使用注意事项。办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。
二、指派张立新为甲方代表,负责合同履行并对工程质量、进度进行监督检查,联系协同办理验收、变更、登记及其他有关事项的手续。
第三条乙方工作。
一、乙方委派汪其驻工地代表,负责合同履行。按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜。
二、严格执行施工规范、安全操作规程、安全规定、环境保护规定。严格按学校要求或作法说明进行施工,做好各项质量检查记录,参加竣工验收。
三、遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定,妥善保护好施工现场周围建筑、设备管线、校园设施不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾清运等工作,处理好施工过程中的安全隐患。
四、工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。
第四条关于工期及安全责任的约定。
一、甲方若要求乙方工期提前竣工时,应征得乙方同意。
二、因甲方原因造成乙方不能按期完成工程,则工期顺延。
三、因乙方责任,不能按期开工或中途无故停工,影响工期的,工期不顺延,乙方负责经济损失。
四、因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水及不可抗自然因素影响,导致停工工期相应顺延。
五、施工过程中若出现安全事故,造成的政治、经济等责任一概由乙方负责。
工程建设合同版本
(编号:zs__×-__×-[20__]-__×号)。
甲方:(项目部(施工局)全称)。
乙方:(营业执照登记名称,全称)。
工程施工事项达成一致,且乙方已充分注意、理解本合同各项格式条款的约定,并自愿履行由此产生的全部义务,特订立本合同。
1、项目概况。
1.1项目名称:
1.2项目地点:
2、合同范围。
2.1主要合同内容,具体以施工图(含业主同意变更的部分)为准。
2.2主要施工工序。
(1),
(2),
(3),
以及为完成本合同工程所做的其它一切准备工作。
2.3主要工程量。
序号项目单位数量备注。
2.4合同工期。
2.4.1开工日期年月日,完工日期年月日。节点控制工期见下表:
节点工期要求。
序号项目名称完工日期备注
2.4.2工期延误。
如果关键线路的节点工期在发生以下情形之一而造成工期延误,经甲方确认后,工期顺延:
a.重大设计变更;。
b.不可抗力;。
c.由于业主原因要求停工;。
d.甲方书面同意工期顺延的其它情况。
2.4.3乙方应在发生工期延误造成窝工事实后7日内就延误内容和因此发生的费用向甲方书面报告,甲方就相关事项及时向业主提交报告。如乙方未提交或逾期提交的,则视为乙方放弃顺延工期及赔偿的权利。如乙方虽按约定提交上述书面报告,但遇业主不同意或不完全同意时,则乙方认可甲方因此采用的不同意或不完全同意的处理意见。
2.4.4因乙方原因导致工期延误,工期不予顺延,且由乙方承担由此造成的一切经济损失和赶工费用。
2.4.5业主及甲方需提前完成工期时,有关事宜由双方协商解决另行约定。
3、承包方式。
(单价或总价)在合同执行期间,无论工程量是否变化合同价格均不做调整。
若在合同签订。
个日历天之后,因国家颁布新的法律、法规等导致燃油费(柴油)等其它原材料价格的上涨,并且主合同有相关补偿条款时,双方才可以协商调整合同执行期间受影响项目的单价或总价;否则合同价格不做调整。由于非上述原因影响的燃油费(柴油)等其它原材料价格的上涨,合同单价或总价均不得调整。
4、合同价格。
4.1合同总价。
合同总价:(人民币)大写元,小写:(含%税金),固定总价/暂定总价。
4.2合同单价。
合同单价见附件b。
%税金等所有可能发生一切费用;包括因气候季节以及工序协调等因素导致的施工停滞窝工费等;乙方应充分考虑本工程施工的风险,风险费用已含在合同单价中,甲方不再承担由于任何风险引起的费用。
4.3税费的承担。
营业税、城市维护建设税及教育附加费等均由乙方承担,税金。
%;甲方负有代扣代缴的义务,并在乙方每月进度款结算中扣除。其他税费已包含在合同价格中,由乙方自行缴纳。
5、双方权利与义务。
5.1甲方权利与义务。
5.1.1甲方负责工程施工期间工程总进度计划安排、组织、协调工作及工程质量、进度、安全、环保、文明施工的管理、监督、检查。
小区附属工程报价合同
经甲乙商定达成以下协议:_________________。
第一条工程概况。
工程名称:_________________。
工程地点:_________________。
发包方式:_________________。
料、垃圾清运等。
工期:_________________按项目部制定工程进度计划执行。
工程质量标准:_________________优良。
第二条甲方负责事项。
协调各施工专业施工。
按时,保质,保量提供施工材料。
指派代表乙方履行合同,按合同约定及甲方要求组织施工,保质,保量,按期完成施工任务。办理应由乙方负责相关事宜。
本合同生效后,乙方上报工作量的时间为每月月底,按实际完成工作量的80%支付,支付额度以河北省预算定额人工工日比率执行,支付时间为次月15日-20日,工程完工付到实际完成工作量的95%,5%尾款竣工结算后一次付清。
第五条关于安全文明施工的规定。
乙方应按图纸施工,并严格遵守《建筑安装工人安全操作规定》及其他相关法规和规范的规定,违反操作规程导致发生安全事故,乙方应自己承担责任和由此引发的一切经济损失,甲方协调处理。
甲方项目人员对施工现场的安全进行监督检查,乙方必须接受并配合检查。
乙方要指定一名安全管理人员,负责施工现场的一切安全工作,并对施工人员进行安全文明施工教育。
乙方人员未经甲方同意不准到非施工区域活动。
甲乙双方应把防火工作作为安全管理的重中之重切实抓好。乙方动用明火,安装电器及使用易燃,易爆物品,必须事前告知甲方管理人员,动火时做到一人动火一人监护。施工现场必须随时清理,因施工而产生的垃圾由乙方清运至甲方指定位置,每日收工之前乙方会同甲方管理人员检查认可后,方可离开现场。
小区附属工程报价合同
甲方:
乙方:
依照《民法典》、《_建筑法》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建筑工程施工事项,在自愿协商一致的基础上,签订本合同,以便双方共同遵守。
一、工程概况。
1、工程名称:___________________________________。
2、工程地点:___________________________________。
3、工程内容:___________________________________。
二、合同工期。
开工工期:______年______月______日。
竣工日期:______年______月______日。
三、施工费用的确定、结算及支付方式。
1、工程总费用(含税价)为闭口价__________元(人民币),大写(人民币)__________。
2、合同签订支付预付款________元(人民币)大写(人民币)__________;余款由双方协商支付。
四、工程质量标准。
1、符合本合同约定的工作内容的国家有关标准及图纸要求。
2、结合工程实际决定是否约定本工程的质量目标为优良。指标为竣工验收合格率_______%,优良品率达98%以上,工程验收一次成功。
五、双方责任和义务。
甲方责任和义务:
1、配合乙方办理进行本协议工作内容范围内的有关工作手续。
小区附属工程报价合同
电话:
乙方:(以下简称为乙方)。
电话:
为确保基础质量,依照《_民法典》及相关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经甲乙双方协商一致,签订本合同。
1、工程名称:
2、工程地点及范围:
3、分包内容:
4、分包方式及价款:经甲、乙双方友好协商,以包干。
(1)_________。
(2)_________。
(3)_________。
(4)_________。
工程量以实际完成的数量为依据。
本合同附属文件所列单价中,不包含税金。
除包含了完成分包内容而发生的全部费用外(包含人工费、材料费、工器具等一切费用),还包含了施工队伍调遣、机械设备进退场、工程一切险、第三方责任险、分包人装备险及职工的(人身)事故险等为了本工程的顺利实施而可能发生的一切费用。
5、计量及支付:
结算方式:进度款和结算款以结算。
当工程量完成_________%,甲方应支付乙方%的工程款作为进度款。
全部工程完成后,经甲方验收合格,依据甲方单位与乙方现场签认的合格汇总数量确认单经甲方总工最后签认的工程汇总数量对乙方进行计量,一次支付剩余价款_________%,缺陷责任期满付剩余价款至%(扣除预付款及_________%的质量保证金)。
工程验收合格后__日内,凭经甲方有关部门审核签字的结算单和合同书进行末次债务债权清理,工程余款根据甲方资金的实际情况一次支付,不计息。
6、乙方进场施工日期为:_______年_______月_______日,竣工日期:_______年_______月_______日。
7、因不可抗力造成的工期延误,双方互不追究违约责任;。
8、工程质量:
甲方相信乙方是有经验的施工队伍,无论何种原因造成的工程质量缺陷,均不免除乙方的责任。
乙方对未达到上款约定的质量等级的工程和有缺陷的工程进行无偿返工或修补,并承担因此而发生的全部费用。如返工或修补后仍达不到本合同约定的质量等级,乙方应按工程的实际损失进行赔偿;甲方有权自行或委托他人对不合格工程和有缺陷的工程进行返工或修补,其返工或修补费用由乙方承担。
9、施工安全、职业健康、环境保护:
乙方必须对全体施工人员的安全负责,开工前必须进行岗前培训和安全教育,特殊工种必须按国家法律法规要求持证上岗。乙方必须将岗前培训安全教育记录以及特殊工种操作证复印件报甲方备案。
乙方必须严格按照国家有关安全规定及操作规程组织施工,教育督促全体施工人员认真落实各项安全制度措施和要求,特别是要遵守针对本工程施工特点的施工安全规定。
乙方在施工过程中,必须制定出严密的安全防范措施及应急预案,消除事故隐患,杜绝各种事故;加强对人员驻地施工现场的安全管理及各项措施和设施落实。确保人员设备物资工程的安全,费用自理。承担因管理不善防护设施不全以及违章操作等原因造成进入现场的施工人员非施工人员伤亡事故责任及费用。
乙方应严格执行国家和地方有关部门的法规法令政策职业健康及环保条例,按施工操作规程,文明施工;制定合理的环境保护措施,做好现场的管理及布置,生活建筑垃圾和废弃物要妥善处理,集中堆放,不得随意堆放。如果发生各种环境污染人身伤亡机械设备及其他事故均由乙方自行负责处理并承担费用,甲方可以协助但不承担任何费用及连带责任。
10、双方权利与义务:
甲方。
全面负责与设计单位业主监理的联系和协调工作。
负责该工程项目控制试验工作,及时提供施工方案及有关资料,负责施工安全技术交底书,协助解决施工中出现的技术难题。
向乙方派出工地管理代表,代表甲方履行本合同。
向乙方派出质量监督员,监督乙方施工质量现场管理原材料使用。对不符合技术规范及质量要求的行为,有权要求乙方停工整顿或依据甲方的管理规定进行罚款。甲方质量监督员受甲方工地代表领导。
负责按本合同约定办理结算决算支付。
复核甲方提供的设计图纸技术交底等有关技术文件和资料,并对甲方提供的设计图纸技术交底等有关技术文件和资料提出改进意见(但实施前必须经甲方同意)。严格执行甲方的施工计划和现场安排。
按照国家现行法律法规和当地政府规定与劳务人员签订劳动合同,乙方的作息时间作业方式与甲方同步。
按照国家现行有关法律法规自行制定劳务人员的工资待遇,并定期将发放的工资表上报甲方。
自主解决劳务人员居住和生活设施。为劳务人员提供必要的劳动保护用品或费用。按照国家或当地政府的规定为劳务人员提供保险。
未经甲方书面授权,不得以甲方名义从事任何活动。
遵照甲方各项管理办法的要求及规定,安排组织施工管理并上报资料。若对各项管理办法有异议,应以书面形式上报甲方,双方协商解决。否则必须无条件执行。
11、索赔:在合同实施过程中,不论因何种因素影响,甲方均不接受乙方提出的任何调价索赔申请。因不可抗力因素引起损失的,互不赔偿责任。但乙方应在事件发生后12小时内书面告知甲方,必须在事件发生之日起5天内上报有关资料。
12、履约及违约:
如发生下列情况之一者,视为乙方严重违约,除没收乙方履约保证金外,甲方可以采取相应的措施,并要求乙方承担由此给甲方造成的一切经济损失。
工期严重滞后,连续两个月不能完成甲方施工计划,甲方有权单方面终止合同。
工程质量达不到第条的约定。
乙方和按现场施工实际需要进场的人员设备,若乙方不能按时组织到位,则甲方有权根据施工的整体需要,另行安排施工队伍和机械设备进入本合同所列工程范围内加快施工进度。
乙方不服从甲方工地代表的调度指挥或不执行甲方的管理规定。乙方出现严重的偷工减料行为,屡教不改者,甲方有权将乙方驱逐出场。
乙方施工管理混乱,施工中出现严重的安全事故质量事故进度严重滞后受到业主的黄牌警告通报或红牌,合同自动终止,乙方无条件自行撤出现场。
乙方将其分包的全部或部分工程分包转包给他人,则甲方有权单方面终止合同。
13、工程保修:
本工程自工程正式验交业主始,保修期为__年,缺陷责任期为半年,缺陷责任期满,保修期开始。保修金为工程结算总价的__%,保修金待保修期满款到甲方账户后结算支付。
如保修期间发生保修事件,乙方应按甲方通知的时间及时维修。若乙方不及时到场维修,甲方有权自行维修或委托他人维修。甲方自行或委托他人维修所发生的费用由乙方承担。
14、合同解除。
甲乙双方协商一致,可以解除合同;。
因不可抗力致使合同无法履行,可以解除合同;。
本合同其他条款约定的合同解除条款。
一方要求解除合同应以书面形式告知对方。合同解除后有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。
15、争议的解决:
在合同执行期间如发生争议,由双方本着公平合理的原则协商解决,协商不成时,双方自愿约定:任何一方只能向仲裁委员会申请仲裁。
16、其他:
无论何种原因造成乙方人员机械设备停窝工,所发生的损失均由乙方自行承担。
一旦甲方有指令(基于乙方有违约事件发生的前提),乙方应按要求的时间和方式暂时停止本工程或部分工程的施工,在暂时停工期间,乙方应妥善保护本工程或其部分工程的施工,并保障其安全无损。因此而发生的工期延误和费用损失,乙方无权要求甲方予以赔偿。
本合同未尽事宜双方另订补充协议。
本合同自双方签字之日起生效。工程竣工验收合格,工程价款结算完毕,除保修条款外,其余条款自动终止。保修条款待保修期满后自动终止。
本合同一式份,其中甲方_______份,乙方_______份。
甲方: 乙方:(单位全称)。
法定代表人: 法定代表人:
委托代理人: 委托代理人:
水利水电附属工程分包合同
为了建设_______________工程,甲方愿将_______________工程承包给乙方,双方本着平等互利、协商一致,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,并结合_______________工程的具体情况订立本协议。
(一)工程名称:______________。
(二)工程地址:______________。
(三)建筑面积:______________。
(四)建筑结构:______________。
(五)承包方式:______________。
(六)工程造价:______________。
(七)合同工期:_________________总计天数_______________天,以甲方的开工通知之日起计算。因不可抗力因素顺延。
(八)本工程为双包工程,包括土建,安装及附属工程,在施工过程中价需设辅助设施、设备、机具、临设及水电和后勤等均由乙方负责(地板以普通地板、墙体涂料为普通涂料,如有更改,双方另行协商)。
(九)双方决算量以甲、乙双方实际验收量为依据。
(十)工程价需材料的试压试验工作及费用均由乙方负责,甲方进行协调和配合试验资料交由甲方统一管理。
(十一)施工中的具体要求:_________________。
1、质量要求:_________________本工程的质金以国家和建设方,甲方的具体要求为标准验收的建设方,监理公司以及有关职能部门签字盖章为准。
2、安全责任:_________________乙方在施工过程中,应严格按照国家的有关规范安全技术操作堆积进行施工,做到文明施工,场地整洁,安全措施完善、得当。乙方在施工过程中,在其承包范围内,所发生的一切安全事故均自行负责。
3、估算及付款方式:_________________估算以甲、乙双方现场实际收方工程量为准,协议签字后,由乙方垫资进场施工基础完工经验收合格__________日内支付工程款_______________元,工程竣工后验收合格后,甲方在__________日内付足乙方工程总价款的50%,剩余50%的工程款甲方按国家规定扣除质保金后在半年内付清。
4、工期要求:_________________由于本工程工期紧,任务重,乙方必须严格按照甲方的施工进度要求进行施工,不得以任何借口停工或延误工期,如发生以上情况则属违约,乙方应支付甲方总造价违约金10%,而且甲方有权解除协议,其一切损失概由乙方负责。
(十二)签定本协议时,乙方向甲方缴纳履约保证金_______________元,本保证金在甲方第一次拨付工程款时退还给乙方。
(十三)违约责任:_________________若一方违约,由违约方赔偿对方造成的一切损失。
(十四)真它未尽事项,由甲、乙双方协商解决,本协议一式贰份,甲、乙双方各执一份,协议由双方签字生效,有效期至工程完工并结清全部工程款后自然失效。
甲方(签字):_________________。
乙方(签字):_________________。
室外附属工程施工合同
甲方:(建设单位)乙方:(施工单位)。
甲方将坐落在焦河小区住宅楼的室外附属土建、安装工程承包给乙方施工。经双方协商制定以下条款,供双方共同遵守:
第一条工程内容:
住宅小区室外道路硬化、污水管道、暖气管沟及管道安装工程,二层住宅楼主体土建内容外,还应该写明附属工程以及是否包括给排水和电器安装)。
第二条工程造价决算方式:
1.工程造价计算公式:工程造价=(××定额直接费+材料差价)×(1+%)。即按实际完成工程量,套用《××××定额》计算直接费,加上施工期间相对应的《××市建设工程造价治理信息》信息价计算出的材料差价,另外取%综合费为最后决算价(人工费和机械费不另调整)。与本项目主体工程相关的所有辅助工程和零星工程均按上述造价计算公式决算。必须全额以建筑统一税务发票进行结算付款。本工程辅助的水电安装工程按(约定套用的定额与费率)结算。
2.工程量计算依据为:设计图纸、设计变更图纸或联系单、隐蔽工程量签证、其他工程量增减联系单、本工程辅助工程联系单。
第三条工程款支付:
第四条工期:
1.本工程自接到甲方开工通知的次日起开始计算工期,到竣工并通过甲方预验收之日止,计算实际工期。工期为天。工期每延误一天处罚元(从履约金中扣除)。遇不可抗力影响而不能正常施工的,必须在不可抗力终止后24小时内经甲方代表签证认可后方可顺延工期。
2.乙方在签定合同时,应该按照合同的总工期要求,制定施工进度表(即分阶段工期计划)作为本合同的附件。由于乙方施工治理不力,施工进度缓慢,分阶段工期延误天数超过施工进度计划35%的,甲方有权中途解除合同,解除合同后,按本合同第三条的相关条款结算并处罚。分阶段工期延误天数未超过施工进度计划35%的,每延误一天处罚元,不抵扣总工期处罚。
第五条工程质量监督。
1.甲方委派一人为本工程治理负责人,委派一人为本工程现场治理代表,并代表甲方进行现场施工治理和监督,二人共同负责隐蔽工程的验收签证、隐蔽工程量的签证、工程图纸变更的签证、工程量增减的签证。未经上述二人共同签字,所有签证无效。
3.钢材,水泥等主要建筑材料没有质保书或经过抽检不合格,而继续用于施工的;未经甲方和设计部门同意不按图纸施工的;不服从甲方整体工程协调、施工过程中拒不接受甲方指挥的;乙方因违反上述5条而被终止合同后,乙方已经完成的工程量按本合同第四条决算后,乘以80作为应付工程款,其余20作为弥补甲方损失,并处没收全部合同履约金.
第六条施工现场管理责任:
第三条的相关条款结算并处罚.
第七条合同履约金及违约处罚:
合同签订时乙方向甲方交履约金万元、工程竣工验收合格一周内退还乙(剔除处罚款).在履行合同过程中、乙方有明显延误工期或有严重偷工减料等质量问题,且不采纳甲方建议又不积极采取措施的,甲方有权终止执行合同、并没收履约金.乙方在施工过程中、不服从甲方现场管理但尚未构成严重违约的,每次处200元的罚款,从工程决算款或履约金中扣除.
第八条前期要求:。
乙方在开工前、必须与甲方和设计部门进行施工图交底,并向甲方递交《施工计划》,《施工组织》,《施工质量保证书》,《安全生产责任书》。
第九条本合同未尽事宜,经双方协商后,另行补充条款.
第十条本合同一式六份,甲乙双方各执三份.
甲方(盖章):委托代理人:合同签订日期:合同签订地点:
乙方(盖章):委托代理人:
合同签订日期: