2023年不锈钢工程承包合同 不锈钢来料加工合同实用
在人民愈发重视法律的社会中,越来越多事情需要用到合同,它也是实现专业化合作的纽带。那么合同书的格式,你掌握了吗?以下是我为大家搜集的合同范文,仅供参考,一起来看看吧
不锈钢工程承包合同 不锈钢来料加工合同篇一
乙方(施工方):
一、工程概况:
1、工程内容:不锈钢楼梯扶手,规格
2、 略;
4、付款方式:合同签订生效后,甲方付____%的预付材料款,材料款到帐后开始施工,工程安装到_______%后,拨付安装工程总价款的 _______%,工程安装完毕验收合格后,余款一次性付清。
二、合同工期:
从拨款之日起至_______年_______月______日之前完工。如有客观原因引起的延期开工,中途停工和窝工,经甲方认证后,工期顺延。
三、甲方责任:
1、如期办理拨款结算;
2、指派专人为甲方工地代表,对工程进度质量及合同履行情况 进行监督、检查和签证。解决在施工中应由甲方解决的问题。
四、乙方责任:
1、保证质量,保证工程如期竣工。保修期为一年,一年内出现
质量问题,保修保换,人为造成损坏,由甲方承担;
2、工程完工后,负责清理自己施工中造成的垃圾卫生;
4、乙方不得无故顺延工期,每拖延一天罚款________元。工程质 量不符合规定的负责无偿维修及返工。
五 、质 量 验 收 :
以甲方设计说明和国家颁布的施工验收规范质量评定标准为依据,达到合格标准。
六、在加工、安装、付款事项中出现问题,甲、乙双方发生纠纷时, 双方协商解决,协商不成的,依法_____________________________ 法院起诉。
七 、合 同 一 式 两 份 ,甲、乙 双 方 各 执 壹 份。本 合 同 经 甲、乙 双 方 签 字盖章后生效,合同条款全部履行完毕,合同自行失效。
八、备注
甲方(单位盖章): 乙方(单位盖章):
甲方代表签字: 乙方代表签字:
不锈钢工程承包合同 不锈钢来料加工合同篇二
甲方:(以下简称甲方)
乙方:(以下简称乙方)
甲方将工程承包给乙方,依据《xxx合同法》,结合本工程具体情况,经双方友好协商,特签订本合同,以共同信守和履行。
一、工程名称:
二、工程地点:
三、承包范围及方式:
包工包料,制作安装。
四、施工日期:
自年月日至年月日止,共计天。若出现停电或气候原因影响施工,工期可做相应顺延。
五、工程价款:本工程实行固定单价元/平方米,工程量平方米,总造价约元。工程交工时,以实际发生并双方测量认可的工程量结算。
六、付款方式:乙方进场甲方付工程款;门窗框安装完甲方付工程价款的;工程完工甲方付工程款。
七、质量要求:
1、材料要求:
2、安装要求:按国家和行业现行质量评定标准、施工技术验收规范、甲方提供的施工图标准。甲方对乙方产品的加工及施工过程进行检查监督,乙方必须予以配合。
八、工期保修:
该工程的保修期为壹年,保修期从竣工综合验收合格并取得验收合格证之次日算起。
九、甲方权利、义务:
1、甲方有对该工程检查、质量认可、工程量确认的权利。
2、甲方有对乙方施工现场进行管理的权利。
3、甲方有提供乙方施工图纸并且及时提供设计变更的义务。
4、甲方有协调乙方与楼体施工队的工作协调的义务。
5、甲方有提供给乙方施工电源、水源的义务。
6、甲方有对乙方所报送的样品和分部工程及时确认及验收的义务。
十、乙方的权利、义务:
1、乙方有按合同的规定催要工程款的权利。
2、乙方有按合同内容及相关标准按时进行施工的义务。
3、乙方有自行承担现场材料和成品的维护、安装后工程的安全保管的义务,且承担由此发生的费用。
4、乙方有在保修期内及时进行维修的义务,并承担相应的费用。
十一、工程变更:
1、甲方有对门窗进行变更的权利,但必须以书面形式通知乙方。
2、如果因甲方的变更给乙方造成经济损失的,该费用由甲方承担。
3、因甲方提供的设计变更若造成工期延长,则合同工期相应顺延。
十二、违约与争议:
1、甲、乙双方不能按合同约定的计划进度实施时,甲乙双方应及时协商解决,解决结果形成书面纪要。
2、若争议双方,协商不成可申请人民法院裁决。
本合同一式两份,具有同等的法律效力,甲乙双方各持一份。
甲方:
乙方:
法定代表人:
法定代表人:
代理人:
代理人:
不锈钢工程承包合同 不锈钢来料加工合同篇三
乙方(施工单位):
一、工程概况:
2、 略;
4、付款方式:合同签订生效后,甲方付____%的预付材料款,材料款到帐后开始施工,工程安装到_______%后,拨付安装工程总价款的 _______%,工程安装完毕验收合格后,余款一次性付清。
二、合同工期:
从拨款之日起至_______年_______月______日之前完工。如有客观原因引起的延期开工,中途停工和窝工,经甲方认证后,工期顺延。
三、甲方责任:
1、如期办理拨款结算;
2、指派专人为甲方工地代表,对工程进度质量及合同履行情况 进行监督、检查和签证。解决在施工中应由甲方解决的问题。
四、乙方责任:
1、保证质量,保证工程如期竣工。保修期为一年,一年内出现
质量问题,保修保换,人为造成损坏,由甲方承担;
2、工程完工后,负责清理自己施工中造成的垃圾卫生;
4、乙方不得无故顺延工期,每拖延一天罚款________元。工程质 量不符合规定的负责无偿维修及返工。
五 、质 量 验 收 :
以甲方设计说明和国家颁布的施工验收规范质量评定标准为依据,达到合格标准。
六、在加工、安装、付款事项中出现问题,甲、乙双方发生纠纷时, 双方协商解决,协商不成的,依法_____________________________ 法院起诉。
七 、合 同 一 式 两 份 ,甲、乙 双 方 各 执 壹 份。本 合 同 经 甲、乙 双 方 签 字盖章后生效,合同条款全部履行完毕,合同自行失效。
八、备注
甲方(单位盖章): 乙方(单位盖章):
甲方代表签字: 乙方代表签字:
年 月 日
不锈钢工程承包合同 不锈钢来料加工合同篇四
需方: 签订地点:
签订日期:
一、产品名称、规格、产地、重量、价格、金额(rmb)
三、交货地点: 供方库
四、交货时间: 合同签订之日起3天内
五、运输方式及费用负担: 需方在无锡自提
六、包装方式: 常规包装
七、计算方式: 按实际重量计价
八、结算方式: 现金提货
九、违约责任: 按合同法执行,如因本批430不锈钢材料质量问题产生的赔偿,供方赔偿的范围限于在质量问题板材的材料成本。
十、解决合同纠纷方式: 双方协商解决。如协商不成,提交无锡市人民法院解决。
十一、其他约定事项: 需方电汇确保金额等内容真实,并在银行规定期限内汇至供方帐户,合同双方签字、盖章后生效,传真复印件有效。
十二、备注: 产品的品种、型号、规格不符合合同约定,需方应在到货30天内提出书面异议,逾期视为质量合格。
供 方 需 方
单位名称: 单位名称:
单位地址: 单位地址:
法人代表: 法人代表:
委托代理人: 委托代理人:
电话:电话:
传真:传真:
税号: 税号:
开户行: 开户行:
帐号: 帐号:
不锈钢工程承包合同 不锈钢来料加工合同篇五
乙方:_________________________
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律的规定,甲、乙方按平等互利的原则,经友好协商一致,同意签定本合同。
一、安装单位地址:
二、材料:
挡雨瓦:(品牌、规格、厚度)_________________________辅材加厚,膨胀螺栓固定。
乙方安装时必须通知甲方到场验收
三、工程段造价及付款方式
防盗窗为______元/(按实际面积结算)。实测面积__________总价______(大写)__________________。此总价包括材料、制作、安装、运费、配件等全部费用。甲方预付定金________(大写)_____________。工程完工后、乙方通知甲方当场验工,合格后七天内付清全部工程款。
四、双方权利义务
甲方:
1、保证乙方场地、电力畅通、无障碍和上楼通道通畅。
乙方:
2、确保按合同要求使用合格材料、并按行规保留空隙间距,并保证尺寸准确。
3、施工中出现所有人身安全问题事故均有乙方自行负责。
五、验收及违约责任及售后
1、乙方上门安装日期______________每逾期1日应付总金额的千分之五计算。乙方安装完成后,即向甲方提出验收要求,甲方当场验收,甲方在乙方通知后七天内不验收、乙方可视同甲方验收工程质量合格。
2、甲方未能按合同第三条规定时间付款,每逾期1日应付总金额的千分之五计算。
3、保证____年内不开焊不生锈,质保期内免费维修、更换。
六、附则
1、合同期间发生纠纷、应先协商解决,协商不成可向人民法院提起诉讼。
2、本合同一式两份、经双方签字生效后,甲乙双方各执一份。
3、双方签字后立即生效。
甲方代表签字: 乙方代表签字:
年 月 日
不锈钢工程承包合同 不锈钢来料加工合同篇六
乙方 :
一、工程内容:
二、承包价格:
三、双方责任:
1、甲方应为乙方提供方便的施工电源、材料堆放库房及场地。
2、甲方应为乙方协调社区的施工负责人员及电工等相关人员。
3、甲方应在施工现场安排工程监理以便乙方精心施工并对乙方提供的材料把关后进行施工,雨雪天和变更工程应顺延工期。
4、乙方应为甲方精心施工保质保量。
5、乙方应爱护社区的公共设施及公共卫生,遵守社区的规章制度。
6、乙方在材料进入工地后经甲方验收安置。
7、乙方施工人员应听从甲方负责人的安排及指导否则有权停工。
四、工程质量及验收:工程应按国家颁布的工程施工细则进行规范施工,按工期完工后待甲方验收合格后三个工作日付清全部工程款,否则双方将进入司法程序。
五、结款方法:材料进场后付款 %,安装后付款 %,验收合格后付款 %,及 元整, %剩余款项总体交工后三个工作日内全部结清,如不能按时付给工程材料款,乙方将无法正常施工并有权退离施工场地。
六、工程期限:
七、合同内未尽事宜达成共识后方可继续施工,望甲乙双方共守诚信以便工程顺利进行及其愉快合作。
八、本合同一式三份,甲乙双方各执一份,本合同自竣工后,甲方付清全部工程款自动失效。
甲方 甲方法人:
乙方 乙方负责人:
年 月 日