2023年土方运输工程合同汇总
![2023年土方运输工程合同汇总](http://img.707681.com/desc/insert_title_27783501.png)
在人们越来越相信法律的社会中,合同起到的作用越来越大,它可以保护民事法律关系。那么大家知道正规的合同书怎么写吗?下面是小编为大家整理的合同范本,仅供参考,大家一起来看看吧。
2023年土方运输工程合同汇总篇一
发包方: (以下简称甲方) 承包方: (以下简称乙方)
1、乙方开挖拖运地点:
2、项目名称:
1、乙方包工包开挖包拖运和场内包安全包各项运费手续(单价/方)。
2、甲方将约准。
3、进场时间大约签约在天之内进场开工。
1、场内事宜,全部归甲方负责处理,出场事宜全部由乙方负责。
2、由于甲方场内问题,所造成的损失,由甲方承担,2014年全国注册建造师考试建设工程造价管理建设工程计价建设工程造价案例分析建设工程技术与计量如在签合同之日起五十天之内,不能正常开工,按违约金千分之三甲方赔偿给乙方,依此类推。
1、甲方应按每壹万立方付85%给乙方,分四次付清,余款从乙方完成工程验收为准,四个月内全部付清给乙方。
2、乙方如不按甲方规定的时间进场,乙方按千分之三赔偿给甲方如有其他事宜,甲乙双方再另行协商。此合同一式两份,甲乙双方各执一份,双方签字生效。
甲方:
甲方法人代表:
年 月 日
年 月 乙方: 乙方法人代表: 日
2023年土方运输工程合同汇总篇二
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,结合本工程实际,为明确双方的责任、权利和义务,经甲、乙双方协商一致,订立本合同。
一 、 工程概况
1.1 工程名称:吉安市儿童医院
1.2 工程地点:吉安市城南
1.3 承包范围及内容:本工程地下室土方挖运(包施工机械进出场费、路基箱费用、地下障碍物的破碎及外运费、施工道路,场内外菜地、坟墓、鱼塘、房屋拆除的建筑垃圾等清除、场内外和沿线道路保洁、文明施工、周边协调、乙方合理的管理费、利润、税金等一切费用)。
1.4 甲方视需要,可对乙方承包范围及内容作出增减或调整,乙方应无条件接受,不因此作为对合同单价和总价作出调整的理由。
1.5 承包方式:本工程采用“包工期、质量、安全、文明施工、环境保护、及涉及本合同承包范围内甲方对业主的承诺及业主对甲方所作的规定、约束等”的包干方式,全面负责本合同范围内的全部工作内容,处理好政府主管部门和社区地方关系。
二 、合同工期
2.1 乙方接甲方进场通知后2日内做好施工现场准备工作。
2.2 合同工期:本工程于日开工,至年月日完工, 共 个日历天。
2.3 工期延误时,乙方须向甲方支付违约金,每延误一天违约金为本合同总价款的1% 计算,按天累计。
a. 因不可抗力的影响;
c. 业主原因的工期调整。
2.5 发生不可抗力,乙方有责任积极组织抢补措施并相应调整计划,尽一切可能保证工期。
2.6 发生不可抗力的费用承担:
2.6.1 人员伤亡由其所属单位负责,并承担费用;
2.6.2 造成乙方设备、机械的损害及停工等损失由乙方承担;
2.6.3 所需清理修复工作的责任与费用由乙方承担。
三 、合同造价
3.1 乙方须按本合同规定的工期、质量等级和合同条款要求完成本合同第1.3条承包范围内的全部施工内容,本合同单价是综合包干单价,是不再计取任何费率,为完成本合同内容所发生的一切费用,一次包死不再调整的单价,工程量按现场实际测量数据结算。
3.2综合单价:
3.21 工程量计算规则:挖土方体积均以挖掘前的天然密实体积计算。
3.2.2乙方在进场后不得以不熟悉现场情况和施工图纸为由提出单价调整或工期延长的要求。
四、甲方责任
4.1 提供工程总进度计划要求和具体的形象进度要求。
4.2审核乙方报送的施工组织设计,工程进度情况汇报和每月的工程款的申请。
4.3及时传达上级部门和业主的有关指示、要求。
4.4 在开工前甲方提供乙方施工所需的水准点和坐标控制点。
4.5负责对乙方施工过程中的尺寸、标高复核工作,甲方对乙方的尺寸、标高的复核并不免除乙方对最终工程质量的责任。
五 、乙方责任
5.1 乙方在施工全过程中应遵守国家和地方现行的有关环境保护、职业健康和安全的法律、法规。
5.2乙方在施工过程中严格控制好施工噪声、扬尘对周围环境影响,应遵照甲方现行的一体化管理体系程序文件规定组织施工,并承担对乙方职工的教育责任,实现施工范围内的质量、环境与职业健康安全目标(指标)达到规定要求。
5.3 乙方应按甲方要求配备必要的管理人员及施工人员,施工人员到位后,按规定的要求进行施工。并随时接受业主、甲方、监理的检查。在施工过程中,乙方如违反规定或达不到规定标准的,甲方有权要求乙方返工,费用由乙方承担,但工期不予延长,并追究乙方的违约责任。同时有权终止合同,另行安排其他施工单位进行施工,所发生的实际费用及甲方的损失,甲方在乙方工程款中扣除,不够扣除的,甲方有权向乙方追索。
5.4在施工过程中如因乙方管理及施工不完善造成的事故,由乙方负责,并应及时报告甲方提出事故处理方案,经业主、设计、监理、甲方等单位共同研究认可后,由乙方组织实施,并承担一切费用。
5.5乙方队伍进场后必须将施工人员身份证复印件和机械操作证复印件交甲方项目部,乙方的管理人员和机械操作人员,必须持有效证件上岗,如因无证操作引起的事故,均由乙方负责;在项目尚未完成之前不得随意调动管理人员和施工操作人员,遇特殊情况须提前七天书面通知甲方并经甲方同意;如未经同意擅自撤离现场,视为乙方单方面终止合同,并由乙方承担法律责任。
5.6 乙方的现场施工人员不得使用不满18周岁未成年工及55周岁以上老年工,由于非法用工造成安全质量事故的,均由乙方承担与此相关的一切责任。
5.7乙方必须认真贯彻执行安全生产的法律、法规和各项规章制度,严格遵守安全操作规程。针对本工程的特性,制定针对性的安全措施,确保工程施工的安全。
5.8 发生安全人身伤亡事故除应及时向上级单位报告外,还应在半小时内向甲方通报并以书面形式详细报告,一般事故应在1天内将详细书面情况上报给甲方。
5.9在施工期间,贯彻谁施工谁负责安全的原则,如发生工伤事故,甲方有协助紧急抢救的义务;对其善后处理由乙方对伤亡职工全面负责,所涉及的费用由乙方全面解决。
5.10 乙方自备的设施、设备、机械必须符合安全生产的标准及要求,必须向甲方报验后方可进场,在使用前须通过甲方的验收,在施工时严格执行安全操作规程和机械定期检修保养制度,并纳入甲方机械管理范围,如因乙方自备设施、设备、机械不良引起的事故,均由乙方负责。
六 、履约保证金
履约保证金:在合同签订前,乙方需将履约保证金期限从本合同签订到乙方完成合同规定全部义务为止。
七、 付款方法
7.1 本工程无预付款,乙方完成伍万立方米的土方挖运后,甲方支付已完成工作量的70%工程款。
7.2土方挖运工程全部完成后,经甲乙双方现场测量核对工程量无误后,剩余工程款15日内全部支付给乙方。
7.3在合同签约时,乙方对本工程的资金支付情况已作充分了解。乙方同意甲方按照业主资金到位情况给予工程款的支付,并共同承担资金风险。由于业主拖欠工程款而造成甲方不能支付乙方的情况,乙方不得追究甲方责任,但乙方有义务会同甲方,共同向造成资金风险的业主进行催讨和索赔。
八、 违约责任
8.1 乙方不得对本工程项目进行转包,如发生此情况,属违约,甲方一经发现,有权单方面终止合同,按乙方完成工程量的50%进行结算退场。
8.2 工期延误或出现重大事故,而乙方没有积极措施确保按合同工期完成,乙方应承担违约责任,违约金为本合同总价款的2%,且甲方有权单方面终止合同,乙方不得有议。
8.3由于乙方原因,造成工期延误时,乙方须向甲方支付违约金,违约金计算按本合同第二条执行。同时,甲方有权单方面终止合同,乙方承担违约责任。
8.4乙方在工期、质量、安全、文明施工方面不能满足甲方要求时,甲方有权对由此造成的经济损失要求乙方赔偿。
8.5乙方由于非甲方的其他原因使合同无法履行的行为,属于违约,乙方应承担违约给甲方造成的损失。
九、其它条款
9.1本合同的未尽事项,必要时由甲、乙双方另订补充合同,经签字盖章后与本合同具有同等法律效力。
9.2本合同纠纷解决方式:甲、乙双方协商解决,双方协商不能达成一致,向合同签约地有管辖权的人民法院提出诉讼。
9.3本合同自双方法定代表或委托代理人签字后生效。
9.4本合同一式2 份,双方各执1份。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
2023年土方运输工程合同汇总篇三
身份证:
(以下简称甲方)
乙方:
身份证:
(车队以下简称乙方)
经甲乙双方友好协商达成如下协议:
一、甲方保证施工中道路、取土、装车、卸土的畅通。乙方负责运输。
二、运输地:
三、要求乙方车辆:______部 (解放、东风王平头、斯太尔);车箱长_____米、车箱宽_____米、车箱高_____米。
四、运距:
五、运费:
六、结算方式:按车次结算,24小时结算一次(以现金方式结算)。
七、此协议双方认同,在约定时间内于年月日乙方将施工车辆安排到现场。
八、甲方负责联系住宿地方,乙方车队自己交房租。
九、甲方安排乙方工程项目收取合理的管理费:工程总费用的_____ %。
十、违约罚金:乙方车队按约定到达后甲方如无工程安排,违约方应付给乙方违约金每车_____元/天。乙方车队没按约定到达工地并施工,违约方应付给甲方违约金_____元/天。
十一、此协议一式二份双方签定后具同等法律效力。
甲方:乙方:
代表人:代表人:
2023年土方运输工程合同汇总篇四
乙方:_______________________
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,结合本工程具体情况,经双方协商、达成如下协议。
一、工程概况
1、工程名称:
2、工程地点:
3、工程质量标准:按甲方施工方案、指令及施工图纸施工,达到合格。
二、工程承包范围
龙居1区1#、2#、4#室外土方回填(含土源采购、挖、装、运输到场内指定地点,进行分层压实)
三、承包方式
包工、包料、包机具、包运输车辆、包洗车、保洁、包安全、自带机械、不得转包等。
四、合同价款
1、合同总价按照实际用量进行结算。固定综合单价:23元/立方(含一切包干费用,不另计取任何费用)
2、合同中未标出的工程细目,已包含在合同单价中。乙方必须按甲方的指令完成未标出的工程细目,但不能得到工程结算和支付。
五、付款方式
所有土方完成经甲方验收合格后,15天内付清全部工程款。每支付一笔工程款时乙方必须提供甲方所属地地税正式的建安税务发票。否则,甲方不予付款。
六、合同工期
施工有效工期分两个施工段流水施工,每一施工段施工有效工期分为5天(遇暴雨天与政府禁运日等不可抗力因素工期顺延)。
七、工程质量及验收标准
要求所有的部位必须合格。严格按照甲方安排及图纸、国家现行的有关规范要求组织施工,乙方必须无条件接受甲方的质量检查和管理,共同把好质量关。建立健全质量保证体系,以保证工程质量达到合格标准。隐蔽工程必须经甲方验收合格后方可进行下一道工序施工。验收不合格,乙方必须予以返工直至验收合格,损失由乙方承担。
八、双方有关义务及违约责任
1、甲方负责向乙方提供施工用电、水。
2、甲方在施工中负责排水。
3、甲方按照合同约定及时足额付款。
4、乙方在施工期间必须遵守甲方的统一管理、规范施工,如有违反,甲方有权终止合同,所产生的一切损失由乙方承担。
5、回填土方时,应清除草皮、杂物和排除积水,并应分层夯实,夯实后的密实度应达到设计要求。
6、乙方必须按甲方指定取土场取土,土质不得含垃圾杂物、20cm以上大石块、淤泥。
7、如因乙方自身原因不能按期完工,每延期一天按 200元支付给甲方违约金。
8、如非乙方原因或不可抗力的自然灾害造成停工,工期顺延。
9、乙方负责办理所有施工相关手续,承担政府和其它一切相关费用并获得所有与本工程相关的所需文件,在施工中遵守市容、城管、当地相关管理部门的有关规定,如发生违章、处罚等经济罚款问题由乙方自行承担和解决。
10、乙方为显示信守合同及承包工程的诚意和实力,自愿要求在合同签定后,向甲方交 5000元的保证金。待结算时若乙方无任何过错,没违反合同条约后一并返还。
九、工程结算(按实结算)
1、施工图、设计变更。
2、甲乙双方现场测量资料。
3、经甲方规定的程序审核的工程量。
4、甲方实际签收数量。
十、安全施工
施工中必须注意安全,做到文明施工,乙方施工中如发生伤亡事故,甲方协助乙方做好善后事宜,乙方承担全部事故责任和经济损失。
十一、违约责任
施工过程中乙方如未经甲方同意擅自停止施工,甲方有权要求乙方自甲方发出的撤场通知起三日内自动撤场,且已完工程量不予结算,本合同失效。因乙方不作为使得无法完成本合同交付的任务或因乙方行为使甲方名誉、工期等受损,乙方除需自行承担其全部责任外,还应承担由此给甲方造成的'一切损失,乙方保证甲方发出撤场通知起三日内自动撤场,本合同自动失效。
十二、争议解决
本合同履行过程中出现争议的,甲、乙双方应协商解决,双方协商不能达成一致的,可向本合同履行地(土方工程所在地)的人民法院提起诉讼。
十三、其它
2、乙方车辆及材料在运输途中及到达甲方现场后应遵守国家和地方现行的关的环境保护、职业健康和安全的法律、法规。
3、本合同的未尽事项,必要时由甲、乙双方另订补充合同,经签字盖章后与本合同具有同等法律效力。
4、本合同自甲乙双方签字并盖单或(手印)后生效。
5、本合同一式 贰 份,双方各执 壹 份。
甲方(盖章) 乙方(盖章)
甲方代表:乙方代表:
联系电话:联系电话:
签约地点:
2023年土方运输工程合同汇总篇五
甲方:_________置业有限公司
乙方:_________
根据《xxx合同法》、《xxx建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就甲方_______项目土石方工程施工事项协商一致,特订立本合同。
工程名称:_________土石方工程。
工程地址:_________。
工程量:由甲、乙双方实地测量,按竣工图计算确定。
工程承包内容
土石方爆破、开挖、装载。
土石方运输、弃碴。
办理所有本工程从施工准备到竣工验收的手续。
本工程由乙方按综合单价包干。乙方自行落实弃碴场地,弃碴费用由乙方考虑在综合单价中。
工程施工范围
详见合同附件:永年·高九领地项目地下车库土石方工程施工图。
工期:总工期为日历天20天(此工期为包干工期,不因开工后发生的任何原因而延长)。
开、竣工时间
开工时间:_____年____月____日(暂定)
竣工时间:_____年____月____日(暂定)
2023年土方运输工程合同汇总篇六
发包方:(以下简称甲方)
承包方:(以下简称乙方)
一、工程概况:
1、工程名称:
2、工程地址:
3、工程内容:
二、开竣工日期
1、开工日期:___年___月___日
竣工日期:___年___月___日
2、如遇下列情况工期按实际相应顺延:
(1)因甲方原因引起的工期延误。
(2)因遇人力不可抗拒的自然灾害(地震、台风、水灾及超常暴雨)而停工。
三、质量标准:本工程质量等级定位合格。
四、工程质量与验收
1、乙方应认真按照建设标准、规范和设计要求组织施工,随时接受甲方的检查和检验。
2、严格执行隐蔽工程验收制度,隐蔽工程必须当时验收并签证,手续必须完备,否则视为无效签证。(隐蔽工程签证必须由甲方现场管理人员及造价部门人员、监理、乙方三方同时签字后有效)
3、施工中经检查、验收发现工程质量不合格,乙方必须按要求返工、修改,并承担一切经济责任和由此造成的一切后果,因设计变更或甲方提出修改所发生的费用由甲方承担。
4、乙方应按本工程的施工进度同步做好资料,乙方在进行下道工序施工前,必须及时通知监理和甲方现场管理人员对上道工序进行验收,确认合格签字后,方能进行下道工序施工。
5、施工单位不服从监理和甲方现场人员管理,对发现的质量问题置之不理或不及时整改的,监理和现场管理人员有权拒签本月进度款;对情节较重的,甲方有权终止协议,更换施工队伍。
五、承包方式:
本工程意向性的由乙方承担施工,待前置审批手续完成后,由甲方进行公开招标,如乙方未中标,乙方应无条件的按照本协议的计价依据及方式办理结算和退场手续,不得计取其他的任何费用。
六、计价依据及方式
1、由甲方提供的本工程现状土方测量图纸。
7、省、市造价管理部门颁发的现行相关造价文件;
8、主要材料按___年___月《武汉建设工程价格信息》及市场询价计取。
9、工程总造价下浮;
10、土方来源及弃土场由乙方自行解决,甲方不承担任何费用,运距不论远近均按7公里计算。
11、青苗补偿按___元包干计算。
12、工程施工中的用水用电均由乙方自行解决。
七、协议价款及付款方式
1、协议价款的结算方式:本协议价款采用固定单价方式确定,工程量实做实收,以勘察单位勘察的土方数量以及现场签证为准。
2、支付方式:合同签订后七日内支付青苗补偿费元,工程每完成万元工程量时按其完成量的支付进度款,经验收合格结算完毕后,一次性付清。
八、工程的竣工与决算
工程竣工后,乙方应在竣工验收前10天向甲方提交竣工验收报告和竣工资料。
1、设计变更通知、变更图和工程洽商记录
2、隐蔽工程记录、验收记录、各种试验报告等技术管理资料、隐蔽工程以甲方代表签证为准进入决算。
3、工程竣工图(含电子版竣工图)
4、工程竣工决算书
5、工程竣工验收单
九、安全生产、文明施工及施工协调问题
1、乙方必须按照安全生产有关规定施工,采取严格的安全措施,确保工程施工无重大安全事故的发生。否则一切责任和经济损失均由乙方承担。
2、乙方必须按照文明施工要求,保证施工现场的环境整洁与卫生,否则由此引发的事故均由乙方承担责任。
3、施工协调问题:各施工单位周边的协调问题原则上由施工方负责解决,如遇困难较大者甲方协调解决。
十、保修及违约责任
1、本工程不得分包或转包,否则甲方有权终止协议,一切责任和经济损失由乙方承担。
2、本协议一式捌份,甲乙双方各持肆份,自双方签字之日起生效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
2023年土方运输工程合同汇总篇七
承包方(以下简称乙方):开封宏基建筑工程有限公司
工程名称:开封浙商城市广场
工程地点:开封新区五大街、六大街之间
经乙方要求,甲方同意把浙商城市广场的基坑土方开挖及回填工程承包给乙方施工。根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等有关法律、法规,遵循自愿、公平和诚信的原则,经甲、乙双方友好协商,并结合本工程实际现状,特订立本合同。
1 1承包范围及工作内容
1.1 1.1 承包范围
浙商城市广场基础开挖及回填,具体尺寸及标高控制详见施工图
1.2 1.2 工作内容
乙方负责完成承包范围内所有基坑土石方的开挖、外运、回填、开挖期间表面的基坑排水。乙方还必须负责办理环卫、城管、交管、渣土等政府相关手续,并承担相应费用。
2 2合同价款、承包方式及结算原则
2.1承包方式
本工程采用综合单价包干形式,综合单价包干为人工、材料、机械设备、工期、质量、安全文明施工、价格波动、城管、环卫、交管收费、管理费、弃土场地费、措施费、规费、利润、税金、燃油涨价、场地内外关系协调(保证不参与施工单位材料购销等事宜,确保场外人员不来工地吵闹、拦路等现象发生)。
2.2 本工程开挖及外运综合单价为18元/立方米,回填土方综合单价为25元/立方米。(其中包括渣土费用(政府收取每立方5元)、税金等承包范围内所列的各项费用)
3 计价方式及结算原则
乙方在完成基础挖土后十天内付工程款50%,在回填土方完工后十五天付30%,余款在年底前一次结清。付款前乙方必须提供符合甲方要求的税务发票以及与本合同相对应的银行账户,否则甲方有权拒绝付款。
5 工期、质量要求
工期:甲方根据具体施工时间,以施工任务单形式向乙方发出施工指令,乙方必须在规定时间内完成施工任务。若因乙方原因造成工期延误,乙方应向甲方支付每天500元的工期违约金,工期提前,甲方不承诺给乙方任何形式奖励。质量要求:在验收时必须达到场地干净、平整、实际测量标高及平整度应符合国家验收标准,回填土必须分层压实。工程质量未达标准,乙方必须无条件返工直至合格。
6 安全文明施工
6.1 乙方应配备具有上岗资质安全员,负责安全文明施工管理未经甲方允许不得擅自更换。
6.2 在施工过程中,由于乙方原因出现安全事故,受到媒体或有关主管部门通报批评,使甲方名誉受损的,甲方有权终止合同,并由乙方承担违约责任。
其他:双方发生争议时,应通过协商解决,协商不成的可向开封市人民法院提起诉讼。
本合同一式贰份,双方各执壹份,具有同等法律效力。
双方签字
甲方(公章):
代表人:
联系电话:
2023年土方运输工程合同汇总篇八
建筑功能分为土方基础工程、梁板柱结构工程、维护墙体及其装修、楼地面工程、屋面工程、装饰工程、装饰帆等7 个部分,那么挖土方基础合同又是怎样的呢?以下是在本站小编为大家整理的挖土方基础合同范文,感谢您的欣赏。
发包方: 以下简称:甲方 承包方: 以下简称:乙方
项目部(甲方),拟将本工程 楼
基础土方工程承包给 (乙方)施工,本着互惠互利的原则,为明确双方责任,经双方协商,现就有关承包事项达成协议如下,以资双方共同遵守。
第一条 工程名称
第二条 工程范围及具体施工内容
1、工程范围:本标段 基础土方开挖、转运、回填工作。
2、施工内容: 基础土方工程全部开挖、转运及回填为本合同约定的工作内容。基础土方开挖必须符合图纸要求,边坡、基底符合设计规范,开挖深度不得超过设计底标高10公分。土方转运严格按照甲方要求,指定地点装车、卸载。土方回填不得碰撞工程结构,回填土方要密实、扒匀。
第三条 工程单价及付款方式
1、土方开挖(包括所有的基础土方)每立方米 元;开挖带内转运(范围在本工程项目小区院内)每立方米 元;用机械直接土方回填每立方米 元;如用机动车内转运的回填土方每立方米加 元;只计取机械开挖带内转运每立方米 元,不再计取回填内转运土方每立方米 元)。必须外运的土方,开挖带外运每立方米 元。以上所有单价为固定单价,工程量以设计图纸尺寸和标高在计算规则的工作扩大面计算土方量。甲方不承担包括税费、协调费及相关的所有其它费用。
2、付款方式:
b其它单项工程乙方按甲方要求完工后,经甲方验收合格 日后结清全部工程款。
第四条 双方责任
1.乙方必须负责当地周边的协调工作,由此引起的一切后果均由乙方负责。
2.乙方必须安全生产、文明施工。按照管理部门要求办理相关证件,守法施工,合法生产。按合同约定的工作内容,在甲方根据现场确定的工作时间内按时完成工作任务。
3.加强安全生产管理,文明施工,不准在工地上打架斗殴,如发生安全及工伤事故,所有责任均由乙方自行承担,甲方概不负责。
4.甲方一经确定施工,必须明确开挖基线,开挖深度,不得违章
第五条 违约责任
1. 乙方必须严格按照甲方指定的开工时间,合理组织机械、人员按时施工,保证按时完成甲方指定的工作任务。
2.施工过程中,如因乙方机械、人员组织不到位,每耽误一天,甲方有权罚款20xx元,罚款按延误时间累计计算。
3.本合同签字生效后,乙方不得以任何理由进行加价,停工,否则必须承担5万元的违约金。
第六条 其它事项
本合同自双方签字盖章之日起生效。
本合同一式四份。
签订日期: 年 月 日 签订日期: 年 月 日
甲方:
乙方:
经双方协商,甲方同意将 土方挖运工程承包给乙方完成,为明确双方的权利责任,本着平等自愿、互惠互利的原则,双方经友好协商,特签订以下条款,以便双方共同遵守。
二、工程地点:
三、施工范围:
挖运工程土方量按实方计算,合计土方量约为 立方米。暂估合同总价 万元。
四、结算价与方式
结算单价:
本工程土方挖运综合单价为 /m3 ,包括挖土、装土、运土、等项工作。不包含税收。最终依据土方量据实结算。
五、付款方式:
2、工程完工后,双方经现场验收合格后进行工程结算,甲方一次性付清全部工程款。
3、每次支付工程款时乙方开具收款收据为凭。
六、甲方责任
1、甲方工地派驻现场代表,协调解决施工中有关事宜。并负责办理一切土方挖运手续,否则,因土方挖运手续不全导致的停工、罚款等损失,全部由甲方负责。
2、按合同约定的付款时间支付工程款。由于甲方不能按约定的支付工程款的时间节点支付工程款,承担总额5%的违约金。并承担机械及运输车辆因停工造成的全部损失。
七、乙方责任
1、乙方应根据施工图及现场实际情况制定基础土方挖运方案,并报甲方审批。
2、具备开挖条件后,从开工之日起,每日应完成挖运土方壹万立方米,除不可抗力因素或甲方同意延长工期,乙方在 个日历工天内将合同所列土方合部挖运完毕。如果由于乙方原因造成工期延误,每延误一天,承担总额2%的违约金。
3、乙方施工期间,应保证安全、文明施工,如果在施工中造成人身安全事故及其他一切意外责任,均由乙方承担。
4、乙方必须按甲方要求全部完成土方的挖运任务,经甲方验收合格,方可进行工程结算。
八、双方若发生纠纷,协商解决。协商不成向当地人民法院起诉。
九、本合同正本一式两份,甲、乙双方各持一份,副本两份,甲方一份,乙方一份。
十、本合同自双方签字盖章后生效,履约完毕自行失效。
甲方(公章); 乙方(公章): 负责人签字:
身份证号码:联系电话:负责人签字; 身份证号码: 联系电话:
年 月日
甲方:
乙方:
经双方协商,甲方将其承建的 工程地下室基坑土方大开挖任务承包给乙方施工,为顺利地完成任务,共同守信,规范双方行为,特制定本合同。
一、承包范围: 工程地下室基坑土方开挖、运输至甲方指定堆土点、堆放、堆土高4米内。
二、承包方式:
1、乙方自带挖机、泥头车、堆土机等机具挖运基坑土方。运输到本项目场内甲方指定地点(含临建场地和甲方指定的其它土方堆放、回填地点,运距约3公里)。弃土场地要将土方推堆土高度在4米内。推土费用在土方单价综合考虑。运土过程中(如上市政道路)由于乙方车辆缺陷和不正当操作造成的污染,清理费用由乙方负责。 2、运泥车行走路线的修路材料由甲方负责,修路的机械由乙方提供,机械台方由甲方现场签证。
3、乙方包机械、包人工、动力燃料、包进度、包质量、包安全(含劳保用品)、包文明施工、包验收合格。
三、承包单价:
1、地下室大开挖土方量按我司测量放线的开挖范围,结合经审批的施工方案确定的开挖底标高确定深度。挖运土方的工程量按实结算,具体根据指定开挖范围的有效面积乘以开挖深度计算,开挖前后的标高由双方测量确定,土方挖运综合单价为:8.5元/立方米。该单价包含挖、运并按甲方要求用机械堆放好,以上单价不含税,在施工过程中油价上涨或下跌每升0.4元内(包括0.4元)不调整此单价,超过涨跌幅0.4元每升,按比例调整(油价占单价的80%) 。
2、综合单价已包含土方的挖、运、弃土场地的推堆土、在基坑内配合挖出排水(土)沟、集水坑以便于集中抽水。大基坑底要基本平整,如果不平,乙方需要自行出机械设备整平。
3、工人的工资、劳保、机械台班、机械进退场、维修等一切费已包在土方综合单价。
4、临时工程机械单价
(1)、pc200型挖掘机 1700/台班
(2)、pc150型挖掘机 1000/台班
(3)、pc120型挖掘机 1000/台班
(4)、c30型挖掘机 700//台班
(5)、d6型推土机 2200/台班
(6)、东方红推土机 800/台班
(7)、pc150、120型破碎机 1800/台班
四、计量依据:经甲、乙双方现场实测的测量数据作为结算依据。
五、付款方式:甲方在挖运土方完成经甲方和监理验收合格后,工程完工20天内支付80%进度款给乙方,余款在壹个月内全部付清。施工过程的油费可以按现场机械台班预支。
六、合同工期: 工程地下室基坑土方大开挖工期暂定为30天(以甲方通知开挖日期为开工日),因甲方原因造成工期延误的,经甲方确认后工期可顺延。由于正值雨季施工,受天气、工作面等原因影响造成的停工,工期可以顺延,但人工窝工、机械停滞等费用已在单价综合考虑,全部由乙方自负。因为工期紧张要求进场的挖机不能少于3台(高峰期4台),15吨泥头车不能少于13台(高峰期17台),推土机2台。
七、乙方在签订合同时预交20xx0元(大写:贰万元)押金给甲方,待乙方施工机械设备都已进场,施工正常,满足工地需求条件下,可退回押金。
八、双方责任
1、开挖范围的测量放线和开挖过程的坑底标高核查由项目部派测量员负责。
2、基坑抽水、基坑边坡如需支护加固、晚上加班基坑照明及电费由项目部负责。
3、可能与桩基础队伍穿插施工,服从协调管理,属为其它队伍施工配合、协助费用不另计算。
4、乙方司机和管理人员的吃宿自理。
5、乙方负责落实足够的人力、物力(工人、机械)资源,并按甲方的需要随时增减调配汽车和挖土机械,根据甲方分段提供的工作面挖土,达到甲方及建设方要求的工程进度。
7、乙方负责落实安全生产,现场须配备足够的人力专职指挥调配,在施工过程中乙方所发生的一切交通、安全事故全部由乙方负责,甲方概不负责。
8、在甲方工程未完成之前,乙方不得以任何理由停工或退场,否则,甲方有权没收乙方剩余的工程款,并有权向乙方索赔由此所造成的损失。
9、如土方场内外运输产生的与当地村民(征地拆迁除外)、城市管理、交通管理等有关部门的关系协调全部由乙方负责,协调费用已含在综合单价内。洗车设备由甲方购置,车辆进出场的冲洗、市政道路的清洁由甲方派人处理。
10、在合同有效期内,乙方须遵守国家的政策、法律及有关的条例、规定等。
九、廉政条款:
1、甲方工作人员不得索要或接受收乙方的礼金、有价证件和贵重物品,如有此情况,乙方应立即向甲方项目经理汇报处理。
2、乙方不得以任何理由向甲方工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券及贵重物品,不得请甲方工作人员吃饭及参加娱乐活动,否则,甲方有权清乙方退场,并扣取剩余工程款归甲方所有。
3、乙方及其工作人员不得与甲方工作人员串通来向甲方虚报土方数量,否则,一经查实,甲方有权单方面中止合同,扣取保证金归甲方所有并要求乙方赔偿甲方因此造成的一切损失,乙方如有影响甲方正常施工的行为,甲方有权向乙方追究其法律责任。
十、其它未尽事宜,由甲、乙双方协商解决。
十一、本合同一式二份,双方各执一份,从签字之日起生效,至工程款全部付清之日起自动失效。
甲方(盖章): 乙方(盖章):
代表(签名): 身份证号码:
联系电话: 联系电话:
签订日期: 年 月 日 签订地点: