2023年建设工程监理合同(汇总5篇)
![2023年建设工程监理合同(汇总5篇)](http://img.707681.com/desc/insert_title_67282302.png)
在人民愈发重视法律的社会中,越来越多事情需要用到合同,它也是实现专业化合作的纽带。怎样写合同才更能起到其作用呢?合同应该怎么制定呢?下面是我给大家整理的合同范本,欢迎大家阅读分享借鉴,希望对大家能够有所帮助。
建设工程监理合同篇一
兹委托贵单位承建海南儋州x沙盘模型底座施工,具体工程委托约定如下:
1.工程范围:海南儋州x沙盘模型底座
2.施工依据:配合营销部顺利开放
3.工期:(填写工期及开工日期)
4.工程质量验收标准:按照国家现行的施工质量验收标准执行。
5.工程结算依据:本工程计价办法采用全费用总价包干:元(人民币:捌萬贰仟贰佰玖拾叁点壹陆);计价项目及单价见报价单。
6.保修:按照合同第五条有关条款
7.付款:工程竣工经验收合格后14天内支付时实际造价的80%,办理完毕结算后14天内支付至结算造价的95%,余款待保修期满后14天内一次付清。(如无保修时,办理完毕结算后14天内一次付清。)
8.违约:由于被委托单位原因导致工期延误的,按违约金200元/天处罚,处罚总金额不超过本委托工程造价10%;由于委托单位原因造成工期延误的,工期相应顺延。
9.其他:本工程竣工经验收合格后,被委托单位须在5天内申报工程签证单及相关资料,28天内提交工程结算资料;否则,视为被委托单位经济权利放弃。
委托单位:儋州恒x有限公司
工程部被委托单位:深圳x集团股份有限公司
签约代表(盖章):(工程部经理或主管领导签字)
签约代表(盖章):(被委托单位签字)
日期:xxxx年xx月xx日
日期:xxxx年xx月xx日工程量清单
工程名称:(填写工程名称,同上)
建设工程监理合同篇二
根据《^v^建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、《建设工程监理规范》及相关法律法规,为了加强建筑工程质量安全生产,促进我单位加强质量安全责任意识,确保质量事故为零、安全生产事故为零,现郑重承诺如下:
(一)我单位应当依法取得相应等级的资质证书,并在其资质等级许可的范围内承担工程监理业务。禁止超越本单位资质等级许可的范围或者以其他工程监理单位的名义承担工程监理业务。禁止允许其他单位或者个人以本单位的名义承担工程监理业务。不得转让工程监理业务。
(二)我单位与被监理工程的施工承包单位以及建筑材料、建筑构配件和设备供应单位有隶属关系或者其他利害关系的,不得承担该项建设工程的监理业务。
(三)我单位应当依照法律、法规以及有关技术标准、设计文件和建设工程承包合同,代表建设单位对施工质量实施监理,并对施工质量承担监理责任。
(四)我单位应当选派具备相应资格的总监理工程师和监理工程师进驻施工现场。未经监理工程师签字,建筑材料、建筑构配件和设备不得在工程上使用或者安装,施工单位不得进行下一道工序的施工。未经总监理工程师签字,建设单位不拨付工程款,不进行竣工验收。
(五)监理工程师应当按照工程监理规范的要求,采取旁站、巡视和平行检验等形式,对建设工程实施监理。
(六)实行监理工程师定期报告制度。监理单位每月向市住建局质量、安全监督管理站报告工程进展情况、发现的质量问题、整改情况及下一步治理防范措施;对重大风险源辨识论证、方案评审、条件验收等实行专项报告制度;监督管理小组随时对监理报告抽查复核。
(七)法律法规另行规定的应履行的职责。
(八)我单位承诺对在建工程监管未履职到位按以下原则处罚:1、违反《^v^建筑法》、《建筑工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、《建设工程监理规范》等相关法律法规规定的,按其规定从严、上限处罚。2、检查过程中若发现监理单位在一年内未每月定期报告、资料抽查不合格、隐患无记录排查结果、专项方案未审查验收、分部工程未按程序和要求进1行验收的等未履职到位的情况第一次记不良行为记录2个月;第二次记不良行为记录4个月,并作行政处罚;第三次则记不良行为记录6个月直至记入黑名单。3、对企业从业人员未履职履责的按建质[20xx]124号及省住建厅黔建建通[20xx]409号,进行不良记录并按规定做作相应处罚。
监理单位(公章):
日期:年月日
法定代表人:
委托代表人:
电话:
建设工程监理合同篇三
(1)甲方委托乙方设计施工图纸,乙方应向甲方提供施工图纸一份。
(2)组织施工图纸或工艺质量说明的现场交底,拟定施工方案、进度计划,交甲方审定并签字认可。
(3)工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。
(4)乙方委派_____________为驻工地代表,负责合同履行,按要求组织施工,协调由乙方负责的各项事宜。
(6)乙方应按工程进度提前通知甲方供应材料,并合理施工按期完成工程。
(7)负责对现场设施和工程成品的保护,防止因施工造成的管道阻塞、渗漏、停电、等事故的发生,如有发生应尽快修复并赔偿损失(含有关部门的罚款)。
(8)降低噪声(每日12时至14时,19时至次日7时,乙方不得使用噪声震动工具进行施工),保护环境,装饰垃圾由乙方负责运送到指定地点。
(9)由乙方施工不当损害相邻权利人利益的,乙方应当赔偿损失。由甲方先行赔偿的,有权向乙方追偿。
(10)乙方有义务为甲方提供相关安全规范、环保规范、施工规范、设计规范及验收规范的相关标准。
(11)乙方应严格按照设计图纸或经甲方签字确认的方案施工。
建设工程监理合同篇四
在总承包的模式之下,承包人的身份为总包人,总包人包揽勘察、设计、施工等各项任务,在此不予以赘述。
在总包模式之下,总承包方可以将其承包的部分工程交由第三方完成。根据《民法典》第791条第2款规定,总承包人或者勘察、设计、施工承包人经发包人同意,可以将自己承包的部分工作交由第三人完成。在这种情况下,接受分包的一方被称为分包人,又叫分承包人。
需要注意的是,在这这种情况下,
首先,分包人与承包人之间有分包协议,其与发包人之间不存在直接的法律关系;
其次,分包人所接受的工程量相较于整个工程来说是较小的,在这种情况下通过拍卖整个工程来偿还债务,并不合适。在发包人指定第三方作为分包人的情形下,第三方分包人也不享有优先受偿权,理由也是如此。
最高人民法院在其最近的一则判决中也认为分包人不享有优先受偿权。
三、
综上,工程价款优先受偿权的主体为承包人,勘察人、设计人原则上不享有优先受偿权,但是在特定情况下才享有优先受偿权,此特定情况是需要结合建设工程施工合同具体分析,如果是采取总承包的模式,则需要进一步判断承包人所承包的具体内容,在总包模式之下,设计费和勘察费是作为工程款的一部分,该部分费用是享有优先受偿权的。监理人与发包人之间是委托关系,现行法上均未明确监理人的优先受偿权,应当认定监理人不享有优先受偿权。实际施工人是否享有优先受偿权实务做法不一,笔者认为实际施工人因存在建设工程施工合同无效的情形,不宜认定其享有优先受偿权。分包人也不享有优先受偿权。
往期回顾:
建设工程监理合同篇五
2、施工图纸、工艺质量说明,工程变更单的内容作为验收的依据。
3、乙方应提前_____________天通知甲方对隐蔽工程、分项工程进行验收,如甲方在规定期限内不组织验收又不提出整改意见的视为验收合格。
4、双方约定分下列阶段对工程质量和隐蔽工程进行验收:(1)电气管线、给排水安装工程(2)瓦木工程(含防水、抹灰、吊顶、墙地砖、门窗、木作等)(3)油漆工程(含涂料、油漆、墙纸等)(4)工程竣工验收。
5、乙方应向甲方提交竣工验收报告,通知甲方竣工验收。甲方自接到验收通知___________日内组织验收,验收合格办理移交手续。如甲方在规定时间内不能组织验收,需及时通知乙方,另定验收日期,但甲方应承认竣工日期,并承担乙方的看管费用和相关费用。
6、验收时,双方对工程质量发生争议,由质检部门对工程质量进行验证,经验证工程质量不符合合同约定及质量标准的,验证过程支出的相关费用及整改费用由乙方承担,工程质量符合约定及质量标准的,验证费用由甲方承担。因整改造成工程未按期完成的,视为工期延误,乙方承担违约责任。
7、装修后的室内环境应当达到国家环保标准的要求,在装修过程中应使用符合国家环保标准的装修材料。甲方要求________。
(1)工程完工后进行环境检测。
(2)工程完工后不进行环境检测。
8、如果甲方要求进行环境检测的。应在工程完成后由江苏省建设行政部门批准的有检测资质的相关部门或机构进行环境检测,并出具检测报告。监测室内环境时,应在工程完工至少7天后,监测时,家具、窗帘等含污染源的物品不得进入施工现场,并保证甲方自行购买的装修材料符合环保要求。检测时应双方到场,检测费用由甲方承担。如检测不合格,应分析原因,如果是乙方造成的,乙方应进行治理,直到达到环保要求并承担检测及治理费用。
9、验收合格后,双方应填写工程验收单(附表六)及保修单(附表八),乙方应提交工程结算单(附表七)及有关资料给甲方,甲方应自接到上述资料_____________天内审查完毕,到期未提出异议,视为同意,并结清尾款。